mevopal s a

Contencioso administrativa - Contrato de obra pública - Interpretación - La demora en los términos de ejecución de obra pueden generar tanto sanciones como consecuencias económicas favorables al contratista, para lo cual la Administración debe decidir si las mismas le resultan o no imputables. Contencioso administrativa - Contrato de obra pública - Cumplimiento - La...

• Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires

• Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires

La mera paralización de una obra irroga gastos no productivos. Para determinar la procedencia de dichos gastos resulta necesaria la existencia de una paralización de obra y la concesión de una ampliación de plazo de ejecución otorgada en mérito a dicha resolución.

En tanto el art. 36, inciso 2, apartado c) de la ley 12.008 (t.o. ley 13.101) otorga al juez la facultad de establecer el modo mediante el cual la parte actora puede subsanar la falta de agotamiento de la vía administrativa o la no configuraciòn del silencio administrativo, el fin último del legislador ha sido la preservación de la acción antes que su prematura desestimación, a tenor de lo...

Configura un principio inconcuso en materia de obras públicas que, frente a lo que se considera un incumplimiento contractual de la Administración, el contratista no puede rescindir per se el contrato y abandonar las obras. Solamente le asiste el derecho a requerir la rescisión, pero sin interrumpir unilateralmente los trabajos. Ello por cuanto la obligación del contratista en materia de obras...

Al rescindirse el contrato por culpa concurrente y no proceder las indemnizaciones tasadas del art. 64 de la ley 6021, lo que subsiste son las situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad a la rescisión, en oportunidad y como consecuencia de la paralización que llevó a la resolución contractual. Ello por cuanto la concurrencia de responsabilidades desplaza las consecuencias patrimoniales...

En el proceso de verificación tardía los honorarios deben regularse sobre el monto del crédito, aplicando los porcentajes del art. 14 de la ley arancelaria local, conforme lo dispone el art. 309 bis de la ley 19.551, incorporado por la ley 24.432. La distinción de distinguir entre revisión y verificación tardía reside en que mientras la revisión es una etapa de un procedimiento remunerado...

La falta de demostración de los extremos aducidos en respaldo de la pretensión comporta una omisión insoslayable, a poco que se repare en que el demandante es quien debe aportar elementos de convicción que permitan tener por acreditados los hechos que invoca, en tanto no actúa en simple instancia recursiva, sino en proceso de conocimiento y, en tal sentido, debe cumplir con la carga que impone el

En el ámbito de la Administración Pública provincial, y por aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo, es posible la aplicación de sus normas a los agentes provinciales siempre que "por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo" (art. 2º, inc. "b", L.C.T.). Como consecuencia, conviven trabajadores a los que se les...

La excepción de defecto legal tiene por finalidad evitar que las imprecisiones, obscuridad, omisión o error en la demanda impidan su contestación o la dificultad de tal modo que resulte incompatible con el derecho de defensa de la parte accionada.

Contratista a los actos administrativos. Reclamo de gastos improductivos. Trabajos de acuerdo al plan. Recurso

Contencioso Administrativa - Certificado de obra pública - Mora - El pago de las certificaciones de obra y de variaciones de costos debe hacerse en los plazos fijados por la ley 6021. A su vencimiento, la mora se produce automáticamente, devengándose intereses desde entonces. LEYB 6021 Contencioso Administrativa - Certificado de obra pública - Mora - No cabe agregar a...

Al rescindirse el contrato por culpa concurrente y no proceder las indemnizaciones tasadas del art. 64 de la ley 6021, lo que subsisten son las situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad a la rescisión en oportunidad y como consecuencia de la paralización que llevó a la resolución contractual.

La relación de causalidad entre el hecho y el daño es una cuestión de hecho, que debe ser acreditada por quien la invoca en su favor.

Contencioso Administrativa - Contrato de obra pública - Rescisión - Si se comprueba en la extinción del contrato la existencia de conductas culpables de ambas partes, no procede atribuir a alguna de ellas de manera exclusiva y excluyente el peso de la frustración contractual. Cuando actúan conductas recíprocas de ambas partes en los incumplimientos del contrato comprobados, corresponde...