mevopal s a

EXPTE. N° 423 -STJ- 2000 ESTADO PROVINCIAL S/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY EN AUTOS

... reitera la doctrina sentada en Fallos 233:123; 251:516 ; 256:232 y 302: 1452 y e n la causa " Mevopal S.A. c/ Banco Hipotecario Nacional" ..En el sentido de que frente a sumas de la magnitud excepcional del monto del juicio, también ...
Sentencia nº AyS 1997 I, 282 de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 4 de Marzo de 1997, expediente B 49867
Contencioso administrativa - Contrato de obra pública - Trabajos adicionales - La existencia de trabajos adicionales importa una alteración del plazo de ejecución de obra, ya que debe reconocerse una ampliación del mismo a los fines de acometer las tareas los días de prórroga surgen del aumento proporcional de obra realizada y los días asignados al item original. Contencioso administrativa -...

...Al menos deben manifestar la voluntad rescisoria y acudir a la vía contencioso administrativa ante la negativa o silencio (B. 49.431, "Mevopal", 12-VI-90, B. 50.618, "Bricons", 8-VI-93). En autos, existió abandono de las obras y el saldo a ejecutar era del 10% (v. dictamen, fs. 304), sin ...
Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 14 de Junio de 1996, expediente B 52067
Contencioso administrativa - Contrato de obra pública - Gastos improductivos - En los contratos de obra pública, para los casos de gastos devengados por paralización de las obras, el régimen legal adopta un doble criterio para atender la situación del contratista, ya que por un lado reconoce los gastos improductivos, mediante un procedimiento de índole matemático y por el otro permite la opción...

...50.901, "Criba y Mabres", 3-X-89; B. 49.431 bis, "Mevopal", 12-VI-90; B. 49.938, "La Proveedora Industrial", 6-VIII-91; B. 50.098, "Planobra", 8-VI-93). VII. No siendo procedente el reclamo de gastos ...
Sentencia nº AyS 1991-II, 738 de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 6 de Agosto de 1991, expediente B 49938
Contencioso Administrativa - Obra pública - Recepción - El acto de aprobación de la recepción provisional de la obra no reviste carácter "constitutivo" sino meramente "declarativo" y sus efectos se producen entonces retroactivamente a la fecha del acto aprobado. Contencioso Administrativa - Obra pública - Recepción - La existencia del plazo previsto para la presentación de la liquidación de...

...49.431 bis, Mevopal, 12VI90; B. 50.901, Criba, 3X89), dado que los gastos improductivos importan un mayor costo de la obra generado a consecuencia de ...
Sentencia nº AyS 1995 III, 167 de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 1 de Agosto de 1995, expediente B 49379
Contencioso Administrativa - Contrato de obra pública - Rescisión - El último apartado del art. 60 de la ley 6021 establece que antes de rescindir el contrato la Administración por demoras injustificadas o incumplimiento del plazo contractual se deberá intimar de manera fehaciente al contratista para normalizar las actividades, sin que tal exigencia requiera alguna forma especial. LEYB 6021...

...48.309, "Construcciones Viales y Civiles", 20III90; B. 49.431 bis, "Mevopal", 12VI90; B. 49.975, "Empresa Carmelo Scabuzzo", 27III90; B. 49.156, "Empresa Constructora Enrique Alfaro", 23II93; B. 50.145, "COPYC", 30VII91). ...