ley 6021
- Publicaciones de la Sección Oficial de 09 de Mayo de 2022
-
Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 24 de Septiembre de 1996, expediente B 50262
Contencioso Administrativa - Contrato de obra pública - Rescisión - Si se comprueba en la extinción del contrato la existencia de conductas culpables de ambas partes, no procede atribuir a alguna de ellas de manera exclusiva y excluyente el peso de la frustración contractual. Cuando actúan conductas recíprocas de ambas partes en los incumplimientos del contrato comprobados, corresponde declarar...
... Solicita también el pago de las consecuencias patrimoniales de acuerdo a las previsiones del art 64 de la ley 6021 ... 2. La Fiscalía de Estado se opone a la procedencia formal de las pretensiones reparatorias y contesta la demanda sosteniendo la legitimidad de ... -
Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 4 de Marzo de 1997, expediente B 49867
Al rescindirse el contrato por culpa concurrente y no proceder las indemnizaciones tasadas del art. 64 de la ley 6021, lo que subsisten son las situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad a la rescisión en oportunidad y como consecuencia de la paralización que llevó a la resolución contractual.
... la culpa de la Administración, el reconocimiento de trabajos adicionales y la condena al pago de las indemnizaciones previstas en la ley 6021 ... Amplían la demanda cuestionando el acto que rechazó el recurso de revocatoria articulado contra la medida sancionatoria ... En virtud del ... -
Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 18 de Agosto de 1998, expediente B 52380
Contencioso administrativa - Certificado de obra pública - Pago - La liquidación adeudada en concepto de intereses moratorios por los pagos tardíos de los certificados de obra pública, debe ser abonada en un período determinado, con lo cual si dicha cancelación no se produce en término también resulta procedente el reconocimiento de la actualización monetaria por el lapso referido al nuevo...
... El régimen legal del convenio se sujetó a las previsiones de la ley 6021 de obras públicas (v. contrato agregado a fs. 1/2 de autos) ... La pretensión articulada consiste en el reconocimiento de la actualización ... - Publicaciones de la Sección Oficial de 11 de Septiembre de 2017
-
Publicaciones de la Sección Oficial de 26 de Enero de 2022
... LA PLATA, BUENOS AIRES ... Miércoles 19 de Enero de 2022 ... VISTO el expediente Nº EX-2021-24139561-GDEBA-DEOPISU, las leyes N° 6021 y N° 15.164 y su modificatoria N° 15.309 ... y los Decretos N° 5488/59 y N° 1562/85, y ... CONSIDERANDO: ... Que, mediante el expediente citado ...
- Publicaciones de la Sección Oficial de 14 de Diciembre de 2021
-
Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 4 de Marzo de 1997, expediente B 52034
La supuesta disminución del valor adquisitivo de las sumas convertidas por aplicación de la escala del art. 4 del dec. 1096/85, conjuntamente con el supuesto desequilibrio patrimonial, constituyen una carga probatoria de los particulares, cuya configuración afecta la ecuación económico financiera del contrato, resguardada por las normas de la ley 6021.
... probatoria de los particulares, cuya configuración afecta la ecuación económico financiera del contrato, resguardada por las normas de la ley 6021. Entonces -se concluyó- que tal configuración importa un planteo de ilegitimidad sujeto a los alcances probatorios producidos en cada caso, pero ... -
Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 15 de Marzo de 2000, expediente B 57065
Contencioso administrativa - Contrato de obra pública - Obligaciones de las partes - Si las partes se sujetaron a un régimen jurídico determinado, las cuestiones deben resolverse con prescindencia de disposiciones de otra naturaleza. Contencioso administrativa - Contrato administrativo - Pliego de bases y condiciones - Las normas del pliego de bases y condiciones son la ley del contrato, de...
... El cobro queda sujeto entonces según expresa previsión legal (arts. 62 incs. c y f, ley 6021 y 61 inc. 3, ord. gral. 165) a una estimación definitiva de las tareas realizadas ... Análoga solución cabe aplicar en el presente, teniendo en ... - Publicaciones de la Sección Oficial de 20/01/2023
-
Publicaciones de la Sección Oficial de 26 de Abril de 2022
... LA PLATA, BUENOS AIRES ... Martes 12 de Abril de 2022 ... VISTO: el expediente Nº EX-2021-22372342-GDEBA-DEOPISU, la Ley N° 6021 y su reglamentación, y la Ley N° 15.164, y ... su modificatoria Ley N° 15.309 y por el Decreto N° 1299/16, y ... CONSIDERANDO: ... Que mediante ...
-
Publicaciones de la Sección Oficial de 16 de Mayo de 2022
... el artículo anterior, se deberán adicionar las reservas establecidas por el artículo 8° de la Ley N° 6021, y modificatorias, y ... por el artículo 3° de la Ley N° 6.174 ... ARTÍCULO 3°. La presente gestión será con cargo a la siguiente ...
- Publicaciones de la Sección Oficial de 15 de Marzo de 2021
-
Sentencia nº DJBA 155, 378; AyS 1998 V, 113 de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 15 de Septiembre de 1998, expediente B 54940
... 1. En fecha 19-XII-88, el Instituto de la Vivienda emite -en virtud del art. 41 de la ley 6021- el certificado 15 de ajuste de mayores costos -nro. 7860-, correspondiente a la obra "Construcción de 104 Viviendas en San Pedro", en favor de la ...
- Publicaciones de la Sección Oficial de 20 de Febrero de 2017
- Publicaciones de la Sección Oficial de 28 de Enero de 2022
-
Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 4 de Mayo de 1999, expediente B 50862
... señaló la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el reclamo de autos encuentra sustento en la ley provincial 8781, modificatoria de la 6021 y en la reglamentación de aquélla, con lo cual determinó la procedencia del enjuiciamiento de fondo para la cuestión controvertida ... Por lo ...
-
Sentencia nº AyS 1997 I, 833 de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 8 de Abril de 1997, expediente B 50485
Contencioso administrativa - Contrato de obra pública - Depósito en garantía - Los depósitos de garantía deben restituirse por el importe de su valor nominal, por tratarse de una obligación pura de dinero insusceptible de revalorización en función de la depreciación acaecida. Contencioso administrativa - Obra pública - Recepción - La recepción provisoria se encuentra sujeta a las previsiones
... ley 7647, se configuró la mora establecida en el art. 45 de la ley 6021 ... Agregan que la mora en el pago originó la obligación de pagar intereses por dicho incumplimiento ... Aducen que debe acogerse el pedido de ... -
Sentencia nº DJBA 144, 13 - AyS 1992 IV, 308 de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 17 de Noviembre de 1992, expediente B 48978
Contencioso Administrativa - Contrato de obra pública - Mayores costos - Si la oferta contenía un porcentaje en concepto de flexibilidad salarial, y el municipio no objetó la misma, el ajuste de dicho rubro mediante las normas de la ley 6021 mantiene el equilibrio contractual en los términos de la propuesta originaria, ya que dicho sistema suple las omisiones que el INDEC practicó en un período...
... V. La voluntariedad del sistema descarta que se trate de un hecho del príncipe y no resulta aplicable el art. 55 de la ley 6021 que contempla las variaciones de precios derivadas o motivadas por actos del poder público, desde que todos los mayores costos se resuelven ... - Publicaciones de la Sección Oficial de 22 de Diciembre de 2016
- Publicaciones de la Sección Oficial de 15 de Febrero de 2022
-
Sentencia nº AyS 1997 II, 312 de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 22 de Abril de 1997, expediente B 53747
Contencioso administrativa - Contrato de obra pública - Obligaciones de las partes - La alteración unilateral de la previsión contractual resulta improcedente, ya que la ley 6021 de obras públicas protege el equilibrio recíproco de las prestaciones y el contenido económico del contrato. LEYB 6021 Contencioso administrativa - Contrato de obra pública - Obligaciones de las partes - Es...
... De tal modo, la alteración unilateral de la previsión contractual resulta improcedente. La ley 6021 de Obras Públicas protege el equilibrio recíproco de las prestaciones y el contenido económico del contrato. La doctrina del Tribunal garantiza la ... -
Publicaciones de la Sección Oficial de 02 de Junio de 2022
... sociedad y con domicilio especial en la Sede Social. Cierre ejercicio: 30/11. Sede: Lascano 6021, Isidro Casanova, La ... Matanza, PBA. Fiscalización: Los socios (Art. 55LGS). Ana Cristina Palesa, Abogada ... GUARDIA DEL JUNCAL S.C.A ... POR 1 ...
-
Sentencia nº AyS 1994 II, 162 de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 26 de Abril de 1994, expediente B 52952
Contencioso Administrativa - Contrato de obra pública - Gastos improductivos - Los gastos improductivos constituyen un mayor costo de la obra pública generado con motivo de las perturbaciones, demoras o paralizaciones en la ejecución de los trabajos y comprende tanto las disminuciones de ritmo de ejecución del contrato como las paralizaciones totales o parciales en el desarrollo de la obra. ...
... 63 de la ley 6021; la posibilidad de renunciar a algún derecho por un modo que no fuera expreso ... Resalta el particular objeto de la contratación y la ... - Publicaciones de la Sección Oficial de 05 de Julio de 2021