ley 6021
- Publicaciones de la Sección Oficial de 15 de Abril de 2020
-
Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 27 de Diciembre de 2002, expediente B 59073
El art. 41 de la ley 6021 preceptúa que deberá entenderse por certificado todo crédito documentado que expida la administración al contratista y refleja una obligación de dar una suma de dinero por parte del estado.
... 29, 31, 38, 40, 47, 49, 56 y 60, fotoc. docum. cit.) adolecen de la intervención del comitente como requiere el art. 41 de la ley 6021 ... Lo propio corresponde decir en cuanto a las actas de medición de los trabajos ejecutados, sin perjuicio de alguna esporádica intervención que ... -
Sentencia nº AyS 1991-I, 198 de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 26 de Febrero de 1991, expediente B 49118
Contencioso Administrativa - Contrato administrativo - Modificación - El reclamo del contratista de obra pública para modificar el sistema de variaciones de precios pactado contractualmente configura una pretensión de alterar por su cuenta exclusiva el acuerdo de voluntades celebrado oportunamente, con lo cual dicha cuestión no se encuentra prevista en la norma específica de la materia (art. 3,...
... deje sin efecto el método de liquidación acordado y que las variaciones de costos se practiquen de conformidad a las previsiones de la ley 6021. Con costas ... II. Agregadas las actuaciones administrativas, el cuaderno de pruebas de la actora y encontrándose la causa en estado de ser ... -
Publicaciones de la Sección Oficial de 05 de Mayo de 2022
... LA PLATA, BUENOS AIRES ... Martes 12 de Abril de 2022 ... VISTO el expediente Nº EX-2021-22372342-GDEBA-DEOPISU, la Ley N° 6021 y su reglamentación, y la Ley N° 15.164, y ... su modificatoria Ley N° 15.309 y por el Decreto N° 1299/16, y ... CONSIDERANDO: ... Que mediante ...
- Publicaciones de la Sección Oficial de 04 de Marzo de 2022
-
Publicaciones de la Sección Oficial de 22 de Diciembre de 2021
... presentaron la redeterminación definitiva de precios de la obra básica y adicional por artículo 7° de la Ley N° 6021 al 1 de ... julio del año 2017, de la obra: “1. LMT 33 Kv Barker - Juan N. Fernández y Vinculaciones; 2. LMT Kv Balcarce - San ... Manuel y ...
- Publicaciones de la Sección Oficial de 21 de Enero de 2022
-
Publicaciones de la Sección Oficial de 06 de Mayo de 2022
... 6021 y su reglamentación, y la Ley N° 15.164, y su ... modificatoria Ley N° 15.309 y por el Decreto N°1299/16, y ... CONSIDERANDO: ... Que mediante el ...
-
Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 23 de Febrero de 1999, expediente B 54608
Al rescindirse el contrato por culpa concurrente y no proceder las indemnizaciones tasadas del art. 64 de la ley 6021, lo que subsisten son las situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad a la rescisión en oportunidad y como consecuencia de la paralización que llevó a la resolución contractual.
... 64 de la ley 6021 ... II. La accionada refiere la existencia de observaciones a los trabajos realizados ... Destaca la falta de sujeción del contratista a las ... -
Publicaciones de la Sección Oficial de 23/02/2023
... pública. Julio Querzoli, CP ... BUCATREN S.R.L ... POR 1 DÍA - 1) Emiliano Sánchez Martorello, 21/9/88, DNI 34.313.393, Mugaburu 6021; Julián Eduardo Lorenzo, 15/7/88, ... DNI 33.799.988, Alem 2571; ambos domic. en Mar del Plata, Ptdo. de Gral. Pueyrredón, Pcia. de Bs. As. y Pedro ...
-
Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 6 de Julio de 1999, expediente B 53857
Contencioso administrativa - Contrato de obra pública - Actualización monetaria - Por comprender situaciones diferentes, los plazos de los arts. 43 y 45 de la ley 6021 no se aplican a la indemnización prevista en el art. 38 de la mencionada ley. LEYB 6021 Art. 43 ; LEYB 6021 Art. 45 ; LEYB 6021 Art. 38 Contencioso administrativa - Contrato de obra pública - Actualización monetaria - Si la...
... Señala que el pago se efectivizó el 12IX89, de conformidad a las previsiones de los arts. 43, 45 y 46 de la ley 6021, valorando el carácter de certificación asignado al crédito ... Considera que el pago se formalizó en el plazo de 45 días establecido en dichos ... -
Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 4 de Octubre de 2000, expediente B 53664
La supuesta disminución del valor adquisitivo de las sumas convertidas por aplicación de la escala del art. 4 del dec. 1096/85, conjuntamente con el supuesto desequilibrio patrimonial, constituyen una carga probatoria de los particulares, cuya configuración afecta la ecuación económico financiera del contrato, resguardada por las normas de la ley 6021.
... Afirma que el sistema de certificación y pago de la obra ejecutada que prevé la ley 6021, establece que entre la data de la realización de las tareas y la de su pago ha de transcurrir un lapso no inferior a 45 días, por lo que las ... -
Sentencia nº AyS 1994 I, 34 de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 8 de Febrero de 1994, expediente B 50832
Contencioso Administrativa - Obra pública - Recepción - La recepción definitiva de la obra pone fin al negocio y agota las prestaciones recíprocas de las partes. Producida la misma debe practicarse el pago íntegro de los trabajos, comprendiendo todas las liquidaciones pendientes. Contencioso Administrativa - Obra pública - Conclusión - La ley 6021 contempla previsiones en el sentido que el...
... III. El contrato de la obra pública originaria fue celebrado con sujeción a las normas de la ley 6021 (exp. 240827764; pliego de bases y condiciones: art. 1º, fs. 934) ... Posteriormente, el Ministro de Obras Públicas autorizó a la Dirección ... -
Sentencia nº LLBA 1996, 339 de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 19 de Marzo de 1996, expediente B 50298
Contencioso administrativa - Contrato de obra pública - Depósito en garantía - El depósito de garantía contemplado en el art. 42 de la ley 6021 realizado con dinero en efectivo constituye una obligación pura de dinero, circunstancia que determina su restitución por el importe del valor nominal (art. 619, C.C.). LEYB 6021 Art. 42 ; CCI Art. 619 Contencioso administrativa - Actualización...
... Puntualiza que no pudo utilizar garantías o avales bancarios, ya que no se emitían en la forma requerida por la reglamentación de la ley 6021 ... Invoca doctrina y antecedentes judiciales respecto a la procedencia de la actualización monetaria ... Amplía la demanda atacando la decisión ... -
Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 2 de Marzo de 1999, expediente B 50957
La supuesta disminución del valor adquisitivo de las sumas convertidas por aplicación de la escala del art. 4 del dec. 1096/85, conjuntamente con el supuesto desequilibrio patrimonial, constituyen una carga probatoria de los particulares, cuya configuración afecta la ecuación económico financiera del contrato, resguardada por las normas de la ley 6021.
... probatoria de los particulares, cuya configuración afecta la ecuación económico financiera del contrato, resguardada por las normas de la ley 6021. Entonces, se concluyó que tal configuración importa un planteo de ilegitimidad sujeto a los alcances probatorios producidos en cada caso, pero que ... -
Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 24 de Marzo de 1998, expediente B 49529
Contencioso administrativa - Contrato de obra pública - Interpretación - La demora en los términos de ejecución de obra pueden generar tanto sanciones como consecuencias económicas favorables al contratista, para lo cual la Administración debe decidir si las mismas le resultan o no imputables. Contencioso administrativa - Contrato de obra pública - Cumplimiento - La concurrencia de...
... Subsidiariamente, afirma que no corresponde el reconocimiento de los reclamos patrimoniales ajenos a las previsiones del art. 64 de la ley 6021 y rechaza los gastos improductivos, el perjuicio patrimonial y daño moral pretendido y que todo crédito que pueda reconocerse debe hacerse efectivo ... - Publicaciones de la Sección Oficial de 22 de Febrero de 2021
-
Sentencia nº DJBA 156, 91; AyS 1998 VI, 588 de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 22 de Diciembre de 1998, expediente B 53581
Contencioso administrativa - Contrato de obra pública - Gastos improductivos - Para la procedencia de los gastos improductivos debe acreditarse la existencia de una ampliación del término de ejecución de la obra, a la par que la efectiva realización de la misma en forma plena. Contencioso administrativa - Contrato de obra pública - Gastos improductivos - La Administración no puede soslayar...
... 49.919, "Huayqui", 25-X-88; B. 49.783, "Martínez y de la Fuente", 22-VIII-89) y que el art. 55 de la ley 6021, consagra como supuestos que devengan gastos improductivos los casos de disminuciones y/o paralizaciones totales o parciales de trabajos y que ... -
Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 15 de Marzo de 2000, expediente B 57065
El modo anormal en que se resuelve un contrato administrativo determina la necesidad de realizar un balance final de la obra con una liquidación de los trabajos hasta el momento de la rescisión. El cobro queda sujeto -entonces según expresa previsión legal (arts. 62 incs. "c" y "f", ley 6021 y 61 inc. 3, Ord. Gral. 165) - a una estimación definitiva de las tareas realizadas.
... El cobro queda sujeto -entonces según expresa previsión legal (arts. 62 incs. “c” y “f”, ley 6021 y 61 inc. 3, ord. gral. 165)- a una estimación definitiva de las tareas realizadas ... Análoga solución cabe aplicar en el presente, teniendo en ... -
Sentencia nº AyS 1997 II, 697 de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 6 de Mayo de 1997, expediente B 52951
Contencioso administrativa - Contrato de obra pública - Gastos improductivos - El reclamo de gastos improductivos se encuentra reglado como previsión en la ley 6021 y el compromiso del contratista consiste en la presentación de la correspondiente liquidación hasta la fecha de la recepción provisional total de la obra (arts. 55 ley 6021 y 56 apartado 6° según Decreto 1329/78), ya que, a partir de
... "El reclamo de gastos improductivos se encuentra reglado como previsión en la ley 6021. El compromiso del contratista consiste en la presentación de la correspondiente liquidación hasta la fecha de la recepción provisional total de ... -
Sentencia nº AyS 1997 I, 199 de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 25 de Febrero de 1997, expediente B 53849
Contencioso administrativa - Contrato de obra pública - Intereses - En materia de intereses moratorios por atrasos en los pagos de las certificaciones de un contrato sujeto a la ley 6021 de obras públicas, resulta innecesario formular reservas al momento del pago en virtud de la expresa previsión del art. 45 de dicha norma. LEYB 6021 Art. 45 Contencioso administrativa - Contrato de obra...
... pagados con atrasos después del 30-IV-88, motivo por el cual estos últimos escapan al convenio y se rigen por las disposiciones de la ley 6021 de aplicación al contrato ... Considera que el convenio se cumplió de forma irregular y si bien las cuotas 12 a 15 fueron canceladas en sus ... -
Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 19 de Agosto de 1997, expediente B 51415
Contencioso administrativa - Intereses - Reserva - El régimen de la ley 6021 (art. 45) admite los intereses moratorios sin que medie la expresa formulación de la reserva al momento de producirse la cancelación del crédito. LEY 6021 Art. 45 Contencioso administrativa - Contrato administrativo - Interpretación // Intereses - Reserva - El reclamo formulado en el marco de una contratación...
... atribuidos en los pagos de varias facturas, el 11-II-85 presentó un reclamo de intereses moratorios con amparo en las normas de la ley 6021 (arts. 45 y 46; alc. 3, fs. 1) ... La resolución 124 del Administrador General de Obras Sanitarias rechazó el reclamo por la falta de una ... - Publicaciones de la Sección Oficial de 14 de Junio de 2018
- Publicaciones de la Sección Oficial de 09 de Mayo de 2022