ley 6021
- Ley N° 6021
-
Sentencia Interlocutoria de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 29 de Agosto de 2017, expediente B 55019
Corresponde hacer lugar al recurso de aclaratoria interpuesto, condenando a la demandada al pago de intereses correspondientes al crédito reconocido en la sentencia, que se calcularán a la tasa prevista en el artículo 46 de la ley 6021, por el período comprendido entre los 30 días siguientes a la fecha de la resolución N° 3052/1997 y el momento de su pago efectivo (arts. 78 inc. 3°, ley 12.008 -te
... practicó liquidación de los intereses que entiende corresponde que se le abonen por aplicación de lo dispuesto en el artículo 46 de la ley 6021 ... Al contestar el traslado que se le confiriera, la Fiscalía de Estado afirmó que, de acuerdo a los términos de la sentencia, no ... -
Sentencia Interlocutoria de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 6 de Septiembre de 2017, expediente A 74776
Sólo la sentencia definitiva puede dar lugar a la interposición de remedios extraordinarios, entendiéndose por tal a aquélla que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis, pone fin al pleito condenando o absolviendo al demandado, o la que decidiendo sobre un artículo, produce el efecto de finalizar dicho proceso, haciendo imposible su prosecución. El fallo de la Alzada, que en los...
... 64 de la ley 6021, porque esta última es accesoria, derivada o dependiente de aquélla y debió seguir su suerte ... Al respecto, cabe recordar que este Tribunal ... - Licitación Privada N° 10/06 Ley General de Obras Públicas N° 6021
- Licitación Privada N° 10/06 Ley General de Obras Públicas N° 6021
- Licitación Privada N° 10/06 Ley General de Obras Públicas N° 6021
- Licitación Privada N° 11/06 Ley General de Obras Públicas N° 6021
- Licitación Privada N° 11/06 Ley General de Obras Públicas N° 6021
- Licitación Privada N° 11/06 Ley General de Obras Públicas N° 6021
- Licitación Privada N° 10/06 Ley General de Obras Públicas N° 6021
- Licitación Privada N° 11/06 Ley General de Obras Públicas N° 6021
- Licitación Privada N° 10/06 Ley General de Obras Públicas N° 6021
- Licitación Privada N° 11/06 Ley General de Obras Públicas N° 6021
-
Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 15 de Diciembre de 2010, expediente B 59744
Esta Corte se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre el tema de la cancelación de los certificados de obra pública en el régimen de la ley 6021, expresando que la emisión y pago de los "certificados de obra" y de los "certificados de mayores costos" están sujetos a plazos a cuyo vencimiento la mora se produce automáticamente, devengándose intereses "desde las fechas que para cada caso...
... individualiza concretamente, que haya efectuado reserva al momento de percibir el monto, no alcanzando a este fin la dispensa que la ley 6021 prevé sólo con relación a los intereses. En consecuencia, habría operado el efecto liberatorio del pago ... Respecto de certificados de obras y ... - Contratación Directa por Art. 9° Inc. D) Ley 6.021
- Publicaciones de la Sección Oficial de 25 de Noviembre de 2021
-
Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 7 de Mayo de 2008, expediente B 53462
En el marco de la ley 6021 -de obras públicas- el concepto de situación "imprevisible" no responde a una noción fija o rígida y debe ser entendida como contingencia que excede los niveles de lo habitual y prudentemente previsible. La pauta es relativa, librada a los tiempos y las circunstancias. La imprevisión, entonces, debe valorarse de acuerdo a las circunstancias de cada caso.
... En el marco de la ley 6021 -de obras públicas- el concepto de situación "imprevisible" no responde a una noción fija o rígida y debe ser entendida como contingencia que ... - Publicaciones de la Sección Oficial de 06 de Enero de 2022
-
Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 28 de Febrero de 2001, C. 409. XXXV
... situación, demandaron judicialmente la declaración de nulidad de tales actos, por considerarlos violatorios del orden normativo aplicable -ley 6021, en particular sus arts. 55, 63 y 64, así como art. 56 de su decreto reglamentario (texto según decreto 1329/78)- y apartarse de dictámenes ...
-
Publicaciones de la Sección Oficial de 25 de Abril de 2022
... LA PLATA, BUENOS AIRES ... Martes 12 de Abril de 2022 ... VISTO el expediente Nº EX-2021-22372342-GDEBA-DEOPISU, la Ley N° 6021 y su reglamentación, y la Ley N° 15.164, y ... su modificatoria Ley N° 15.309 y por el Decreto N°1299/16, y ... CONSIDERANDO: ... Que mediante el ...
-
Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 29 de Diciembre de 1998, expediente B 50616
La supuesta disminución del valor adquisitivo de las sumas convertidas por aplicación de la escala del art. 4 del dec. 1096/85, conjuntamente con el supuesto desequilibrio patrimonial, constituyen una carga probatoria de los particulares, cuya configuración afecta la ecuación económico financiera del contrato, resguardada por las normas de la ley 6021.
... el sistema de "desasgo" fundado en la desnaturalización de su crédito, afectación a su derecho de propiedad, modificación de la ley 6021 por vía reglamentaria y su aplicación en forma retroactiva ... II. La Fiscalía de Estado contestó la demanda y sustuvo la legitimidad de los ... -
Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 8 de Junio de 1993, expediente B 50618
Contencioso Administrativa - Certificado de obra pública - Mora - El pago de las certificaciones de obra y de variaciones de costos debe hacerse en los plazos fijados por la ley 6021. A su vencimiento, la mora se produce automáticamente, devengándose intereses desde entonces. LEYB 6021 Contencioso Administrativa - Certificado de obra pública - Mora - No cabe agregar a los intereses previsto
... 45 y 56, ley 6021); el rechazo de la integración y ampliación del plazo de ejecución de obra en virtud de las alteraciones producidas por la mora y el congelamiento ... -
Publicaciones de la Sección Oficial de 26 de Mayo de 2022
... LA PLATA, BUENOS AIRES ... Lunes 23 de Mayo de 2022 ... VISTO el expediente EX-2021-27557895-GDEBA-DEOPISU, la Ley N° 6021 y su reglamentación, la Ley N° 15.164, y su ... modificatoria Ley N° 15.309 y por el Decreto N°1299/16, y ... CONSIDERANDO: ... Que mediante el ...
- Publicaciones de la Sección Oficial de 25 de Febrero de 2022
-
Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 21 de Mayo de 2003, expediente B 49956
Al rescindirse el contrato por culpa concurrente y no proceder las indemnizaciones tasadas del art. 64 de la ley 6021, lo que subsiste son las situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad a la rescisión, en oportunidad y como consecuencia de la paralización que llevó a la resolución contractual. Ello por cuanto la concurrencia de responsabilidades desplaza las consecuencias patrimoniales...
... En consecuencia, considera más que cumplida la intimación prevista por el art. 60 in fine de la ley 6021 ... 23. El 29-VI-1984 la Dirección de Asuntos Legales aconseja corresponde decretar la rescisión del contrato administrativo, haciendo referencia ...