Indemnización al contratista
-
DAÑOS Y PERJUICIOS. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. LOCACION DE OBRA. PLAZO. INCUMPLIMIENTO. RESCISION. TERMINACION POR UN TERCERO. MAYOR COSTO DE OBRA. PROCEDENCIA. 3.5 EL CONTRATANTE MOROSO, A CAUSA DE CUYA DEMORA SU CONTRARIA DISPUSO LA RESCISION DEL CONTRATO, DEBERA RESPONDER POR EL "MAYOR COSTO DE OBRA" QUE E STA DEBIO ABONAR A QUIEN CONTRATO LUEGO PARA QUE TERMINASE LA OBRA; AUN CUANDO...
-
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 14 de Diciembre de 2004, expediente 24.708/95
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PARTE GENERAl. Rescisión. En un contrato administrativo y aunque no lo diga la administración demandada si hubo una rescisión tácita por razones de conveniencia el derecho a la indemnización es procedente (Escola Héctor Jorge: Tratado integral de los contratos administrativos, t.I, Buenos Aires, 1977, p. 483. y Bercaitz, Miguel Ángel: Teoría general de los...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 2 de Noviembre de 2021, expediente COM 028724/2014/CA001
... prestados de marzo a julio de ese mismo año y una indemnización por el preaviso omitido equivalente a la suma de $ 208.536,28, arribando ... que resulte razonable deberá estar justificada por el contratista y encontrarse previamente aceptada y aprobada por NASA a los fines del ...
-
Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 14 de Junio de 1996, expediente B 52067
Contencioso administrativa - Contrato de obra pública - Gastos improductivos - En los contratos de obra pública, para los casos de gastos devengados por paralización de las obras, el régimen legal adopta un doble criterio para atender la situación del contratista, ya que por un lado reconoce los gastos improductivos, mediante un procedimiento de índole matemático y por el otro permite la opción...
... sin efecto los actos atacados, se reconozca el derecho a la indemnización de los perjuicios económicos sufridos como consecuencia de la ...I. La actora acude en su calidad de contratista de la obra pública "Desagües Pluviales en la Localidad de Los Hornos ... -
Resolución 412.
... tomando como base el mes de febrero de 2015, en concepto de indemnización" por el daño emergente ocasionado por la indemnización por oportunidad, m\xC3"...-APN-MTR establecen, respecto de la eventual indemnización del contratista, que "\u2026se deberá limitar al daño emergente y no contemplar el lucro ...
-
Disposición N° 102/DGRYGIEG/21
...án las disminuciones que correspondan sin derecho a indemnización alguna a favor de la contratista; Que ello se debe, por un lado, a que ...
-
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 11 de Julio de 2017, expediente CAF 035210/2005/CA001
... de Obra del comitente y/o por la representación técnica del Contratista y haber ordenado de inmediato la evacuación del garaje, lo que no ... “derrumbe edificio carpintería”, en razón de que la indemnización estaba duplicada, a la vez que la sentencia hacía lugar por la suma de $ ...
-
Resolución 113-E.
...Que en ese contexto, cabe señalar en relación a la indemnización del contratista, que la misma se deberá limitar al daño emergente y no ...
-
Ley 26.994. Código Civil y Comercial de la Nación. Aprobación.
... la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización. ARTICULO 11.- Abuso de posición dominante. Lo dispuesto en los ... de obra o de servicios cuando una persona, según el caso el contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a ...
-
5º Sección: Municipalidades y Comunas: Legislación – Normativas
... N° 3668 establece que las obras serán ejecutadas por el contratista que surja del procedimiento que corresponda por ordenanza de ...derecho a indemnización alguna. Artículo 49.- SEGUROS. El Contratista deberá contar con la ...
-
Disposición N° 115/DGRYGIEG/21
...án las disminuciones que correspondan sin derecho a indemnización alguna a favor de la contratista; . Gobierno de la Ciudad Autónoma ...
-
Disposición N° 74/DGRYGIEG/21
...án las d isminuciones que correspondan sin derecho a indemnización alguna a favor de la contratista; Que ello se debe, por un lado, a que ...
-
Disposición N° 75/DGRYGIEG/21
...án las disminuciones que correspondan sin derecho a indemnización alguna a favor de la contratista; Que ello se debe, por un lado, a que ...
-
Disposición N° 76/DGRYGIEG/21
...án las disminuciones que correspondan sin derecho a indemnización alguna a favor de la contratista; Que ello se debe, por un lado, a que ...
-
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 21 de Abril de 2023, expediente CIV 078660/2011/CA002
...Iriarte 2624, y promovió demanda contra la empresa AySA, la contratista Cosugas, los representantes técnicos Sres. Claudio Barbieri (de AySA) y ...Y, finalmente, rechazó la indemnización por el lucro cesante peticionada. Aclaró que las sumas serían ...
-
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 29 de Octubre de 2020, CNT 008996/2014/2/RH001
RESPONSABILIDAD CIVIL SENTENCIA ARBITRARIA RESPONSABILIDAD DEL DUEÑO DE LA COSA
...V., J. A. y otros c/ Castelli, Rubén Maciel y otros s/ indemnización por fallecimiento. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Buenos Aires, ...Maciel Castelli, calidad contratista, a Gastón Diego Biandratti, como dueño del inmueble y al “barrio” ... -
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 28 de Febrero de 2019, expediente CAF 036487/2012/CA001
...48 de la L OP, que previó. como única indemnización para el contratista la aplicación de la tasa del Banco de la Nación ...
-
Acta - N° 7950 - IVC/2023, 14/09/2023
... informó: “Mediante las presentes actuaciones, la empresa contratista de la. obra de referencia presenta el adicional de movimiento de suelos, ...sin que en ningún caso den derecho de indemnización a favor del contratista,. debiendo respetarse en todo momento la ecuación ...
-
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 4 de Junio de 2019, expediente CAF 020132/2004/CA001
...#222127040#20190604084814449 lo que hubiera sido cedido por la contratista mediante instrumento público fehacientemente notificado”; (iii) con ... directos e indirectos o cualquier otra compensación o indemnización derivada de la reducción del ritmo de obra a partir del 01/03/89 y hasta ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA CIVIL 1, 14 de Julio de 2017, expediente FSM 018038979/2009/CA001
...Fijó además en $150.000 la indemnización reclamada por el contratista en concepto de lucro cesante, y de $40.000 ...
-
Resolución N° 250/SSMEP/18
... JUVENTUD" disminuciones que correspondan, sin derecho a indemnización alguna a favor de la contratista; Que la empresa contratista ha ...
-
Disposición N° 3/DGEMPRE/22
...án las disminuciones que correspondan sin derecho a indemnización alguna a favor de la contratista; Que el monto total de la prórroga ...
-
Disposición N° 1/DGEMPRE/22
...án las disminuciones que correspondan sin derecho a indemnización alguna a favor de la contratista; Que la importancia de la prórroga ...
-
Disposición N° 24/UPEPCIUD/21
...án las disminuciones que correspondan sin derecho a indemnización alguna a favor de la contratista; Que la importancia de la prórroga ...
-
Disposición N° 23/DGEMPRE/21
...án las disminuciones que correspondan sin derecho a indemnización alguna a favor de la contratista; Que la importancia de la continuidad ...