Resolución Nº 866/GCABA/MDUYTGC/17
| Firmantes | Moccia |
| Emisor | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte |
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, La Ley N° 5460 (Texto consolidado por
Ley N° 5666), los Decretos Nos. 473/GCBA/13, 363/GCBA/15, 359/GCBA/15,
203/GCBA/16, 675/ GCBA/16 y 345/GCBA/16, las Resoluciones Nros. 436-
MDUGC/14, 167-MDUGC/15, 230-MDUGC/15, 634-MDUYTGC/16, 993-MDUYTGC/16
y 632-MDUYTGC/17, los Expedientes Nros. 2013-1443586-MGEYA, 2017-20705052-
MGEYA-DGOIYA y,
CONSIDERANDO:
Que la obra "Cubierta Arena Parque Roca", fue adjudicada a la empresa DAL
CONSTRUCCIONES S.A. - TEXIMCO S.A. (UTE) por Decreto N° 473/GCBA/13, por la
suma de PESOS CIENTO TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CIENTO
SESENTA Y TRES CON 94/100 ($ 103.608.163,94) y tramitada por Expediente N°
2013-1443586-MGEYA, delegándose en el entonces señor Ministro de Desarrollo
Urbano la facultad de suscribir la pertinente contrata con la empresa adjudicataria y de
dictar todos los actos administrativos que fueran necesarios para la materialización,
control y ejecución de la obra desde su inicio hasta su finalización y recepción
definitiva, así como para las modificaciones de obra y ampliaciones de plazo, y su
rescisión, en caso de corresponder;
Que la contrata entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y la empresa DAL
CONSTRUCCIONES S.A. - TEXIMCO S.A. (UTE) se firmó con fecha 19 de diciembre
de 2013, comprometiéndose la contratista a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de ejecución de doce (12) meses contados a partir de
la fecha de comienzo de los trabajos fijados en el Acta de Inicio, la que se suscribió el
26 de diciembre de 2013;
Que por Resolución N° 436-MDUGC/14 se aprobó la Ampliación de Plazo N° 1 por un
total de noventa y cinco (95) días corridos, trasladando la fecha de finalización de obra
al día 31 de marzo de 2015;
Que por Resolución N° 167-MDUGC/15 se aprobó la Ampliación de Plazo N° 2,
trasladando la finalización de la obra al 30 de junio de 2015;
Que por Resolución N° 230-MDUGC/15, se aprobó el Balance de Economías y
Demasías N° 1, por la suma de $ 19.119.195,83 que representa el 18,45 % del monto
original de contrato y la Ampliación de Plazo N° 3 por un total de doscientos setenta y
cuatro (274) días corridos, trasladando la fecha de finalización al 31 de marzo de 2016;
Que por Resolución N° 634-MDUYTGC/16 se convalidó la neutralización de la obra
entre el 4 de enero de 2016 y el 22 de mayo de 2016;
Que la obra se reinició conforme acta de reinicio el día 23 de mayo de 2016,
finalizando la misma con los ochenta y ocho (88) días pendientes el día 18 de agosto
de 2016;
Que por Resolución N° 993-MDUYTGC/16 se aprobó el pago de los gastos del ensayo
de cargas realizado en el marco de la Obra, conforme los establecido en los Pliegos
en el numeral 1.8.3, por la suma de $ 12.868.914,65, que representa el 12,42 % del
monto original de contrato;
Que por Resolución N° 632-MDUYTGC/17 se aprobó el Balance de Economías y
Demasías N° 2 por la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO
TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 76/100 ($
58.135.784,76) que representa un incremento del 56,11 % del monto del contrato
original y la Ampliación de Plazo N° 4 que lleva la finalización de la obra al día 30 de
abril de 2018;
Que por IF-2017-20822356-DGOIYA, la Gerencia Operativa de Obras de Ingeniería de
la Dirección General de Obras de Ingeniería y Arquitectura de la Subsecretaría de
Obras ha justificado los motivos de la necesidad de gestionar el presente balance por
los motivos que se detallan a continuación: el Titular de la Unidad de Proyectos
Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y el Director Ejecutivo
del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018
informan, por NO-2017-16905302-UPEJOL, que está previsto utilizar el Estadio Mary
Terán de Weiss en el marco de los mencionados Juegos. En relación a las actividades
que se llevarán a cabo en el Estadio, se requiere modificar algunas prestaciones de
los vestuarios y sanitarios y una mejora integral de los solados del estadio y de las
gradas, estructura, barandas, estructuras de apoyo de las butacas, reparaciones de
palcos existentes, puesta en valor de las cabinas de transmisión, adecuaciones en la
sala de tableros eléctricos y de las plataformas de los hidrantes para el servicio de
incendio. A efectos de garantizar la calidad...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba