Resolución N° 457 1º Sección: Legislación – Normativas

• Fecha de Entrada en Vigor: 21 de Febrero de 2017
• Emisor: Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales
• Fecha de la disposición: 29 de Diciembre de 2016

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

1a

13

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXV - Nº 4

CORDOBA, (R.A.), JUEVES 5 DE ENERO DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

apertura de sobres.

Artículo 4°.- IMPÚTANSE los gastos que demande la publicidad que as-

cienden a la suma de Pesos Setenta Mil ($ 70.000,00), conforme lo indica

la Dirección de Jurisdicción Económico, Financiero y de Administración de

la Dirección General de Vivienda, en su Documento de Contabilidad - Nota

de Pedido Nº 2016/000357, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 503-

000, Partida 3.09.03.00 – Publicidad exigida por el Régimen de Contrata-

ciones del P.V.

Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín

Ocial, pase a la Secretaría de Vivienda para su publicación en el Portal

Web Ocial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y

demás efectos que correspondan y archívese.

FDO.: JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

Resolución N° 457

Córdoba, 29 de diciembre de 2016

Expediente Nº 0135-033026/2016.-

VISTO:

este expediente en el que la Secretaría de Vivienda dependiente de

este Ministerio propicia mediante Resolución Nº 0067/2016 se autorice

el llamado a Licitación Pública Digital para la ejecución de la obra:

“CONSTRUCCIÓN DE 156 VIVIENDAS (148 VIVIENDAS TRADICIO-

NALES Y 8 VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS) UBICADAS EN BA-

RRIO VILLA CORNÚ – CÓRDOBA CAPITAL – PROVINCIA DE CÓR-

DOBA”, en el marco del Programa “TECHO DIGNO” de la Secretaría de

Vivienda y Hábitat de la Nación, cuyo Presupuesto Oficial asciende a

la suma de $ 106.467.200,00.

Y CONSIDERANDO:

Que la citada Dirección ha procedido a aprobar la correspondiente do-

cumentación base del llamado a Licitación Pública Digital como asimis-

mo su Presupuesto Oficial, todo en cumplimiento de las disposiciones

del artículo 1º del Decreto Nº 4757/77, Reglamentario de la Ley de

Obras Públicas, artículo 2º del Pliego General de Condiciones aproba-

do por Decreto Nº 4758/77 y Decreto Nº 1505/2016.

Que se acompaña en autos Pliego Particular de Condiciones, Pliego de

Especificaciones Técnicas, Planos, Cómputo Métrico, Cronograma de

Avance de Obra y Presupuesto Oficial por la suma de $ 106.467.200,00,

a valores del mes de noviembre de 2016.

Que tal como surge del Pliego Particular de Condiciones corresponde

en esta instancia la implementación de la Licitación Pública Digital,

en cumplimiento de las disposiciones del Decreto Nº 583/2016, como

también da cuenta que el sistema de contratación es por Ajuste Alzado.

Que se ha realizado la afectación preventiva del gasto, de conformidad

con el Documento Contable - Nota de Pedido Nº 2016/000346 incor-

porado en autos, en cumplimiento del artículo 13 de la Ley 8614, glo-

sándose asimismo Nota de Pedido N° 2016/000351 para afrontar los

gastos correspondientes a publicidad.

Que obra Dictamen Nº 666/2016 de la Dirección General de Asuntos

Legales de este Ministerio, en el que se expresa que la documentación

que rige el presente llamado a Licitación Pública Digital da cumplimien-

to a las disposiciones del artículo 1° del Decreto N° 4757/77 Regla-

mentario de la Ley N° 8614, artículo 2° del Decreto N° 4758/77 apro-

batorio del Pliego General de Condiciones, Decretos Nros. 1505/2016 y

583/2016 y que, conforme facultades conferidas por la Ley Nº 10.220 y

lo establecido por el artículo 47 de la Ley Nº 10.322, puede dictarse el

acto administrativo por el cual se autorice el llamado a Licitación Públi-

ca Digital destinada a la ejecución de la obra de que se trata.

Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por

la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N°

666/2016 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE VIVIENDA,

ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- AUTORÍZASE el llamado a Licitación Pública Digital para

contratar la ejecución de la Obra: “CONSTRUCCIÓN DE 156 VIVIEN-

DAS (148 VIVIENDAS TRADICIONALES Y 8 VIVIENDAS PARA DIS-

CAPACITADOS) UBICADAS EN BARRIO VILLA CORNÚ – CÓRDOBA

CAPITAL – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, en el marco del Programa “TE-

CHO DIGNO” de la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación, cuyo

Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos Ciento Seis Millones

Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Doscientos ($ 106.467.200,00)

Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos

Ciento Seis Millones Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Doscientos ($

106.467.200,00), al Presupuesto Futuro Año 2017, conforme lo indica la

Dirección de Jurisdicción Económico, Financiero y de Administración

de la Dirección General de Vivienda en su Documento de Contabilidad

- Nota de Pedido Nº 2016/000346.

Artículo 3º.- FACÚLTASE a la Secretaría de Vivienda para que proce-

da a fijar la fecha de la Licitación Pública Digital, en los términos que

técnicamente estime conveniente, debiendo asimismo determinar lugar

y hora de apertura de sobres.

Artículo 4°.- IMPÚTANSE los gastos que demande la publicidad que

ascienden a la suma de Pesos Setenta Mil ($ 70.000,00), conforme lo

indica la Dirección de Jurisdicción Económico, Financiero y de Admi-

nistración de la Dirección General de Vivienda, en su Documento de

Contabilidad - Nota de Pedido Nº 2016/000351, con cargo a Jurisdic-

ción 1.50, Programa 503-000, Partida 3.09.03.00 – Publicidad exigida

por el Régimen de Contrataciones del P.V.

Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, pase a la Secretaría de Vivienda para su publicación en

el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones del Ministerio de

Finanzas y demás efectos que correspondan y archívese.

FDO.: JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES