Resolución N° 401 1º Sección: Legislación – Normativas

• Fecha de Entrada en Vigor: 21 de Febrero de 2017
• Emisor: Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales
• Fecha de la disposición: 2 de Diciembre de 2016

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

1a

19

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXVI - Nº 23

CORDOBA, (R.A.), MIERCOLES 1º DE FEBRERO DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

LITO - DEPARTAMENTO SAN JAVIER”, con la Comuna de Luyaba, por la

suma de Pesos Trescientos Mil ($ 300.000,00).

Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos

Trescientos Mil ($ 300.000,00), conforme lo indica el Departamento Admi-

nistración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad en su Docu-

mento de Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2016/001227, de acuerdo al

siguiente detalle:

Jurisdicción 1.50 - Programa 504-002 - Partida: 12.06.00.00 – Obras – Eje-

cución por Terceros Centro de costo 0385 – Conservación de Banquinas

y Préstamos del P.V. …......................................................…..$ 200.000,00

Importe Futuro Año 2017……………...........……………………$ 100.000,00

Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provin-

cial de Vialidad a suscribir el contrato pertinente.

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Ocial, pase a la Dirección Provincial de Vialidad a sus efectos y

archívese.

FDO.: JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIA-

LES

Resolución N° 401

Córdoba, 2 de diciembre de 2016

Expediente Nº 0045-016677/2013 (Cuerpos 1 al 10.-

VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de Vialidad pro-

picia por Resolución Nº 00684/2016, se apruebe la Modicación de Obra

Nº 1 correspondiente a la Obra: “PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PRO-

VINCIAL E-52 – TRAMO: ARROYITO – SACANTA – DEPARTAMENTO:

SAN JUSTO – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, a cargo de la Empresa CONS-

TRUCCIONES DE INGENIERÍA S.A., por la suma de $ 35.845.981,68.

Y CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 1183/2014 se adjudicaron los trabajos de referen-

cia a la citada Empresa, suscribiéndose el Contrato de Obra con fecha 4

de marzo de 2015 y el Acta de Replanteo el día 12 de mayo de 2015.

Que obran en autos nuevo Plan de Trabajo y Cur va de Inversión, Me-

moria Descriptiva, Pliego Particular Complementario de Condiciones Nº

1, Pliego Particular Complementario de Especicaciones Técnicas Nº 1,

Cómputo Métrico y Presupuesto de la Modicación de Obra Nº 1, Planilla

Comparativa de Modicación de Obra N° 1, conformidad de la Contratista

para la ejecución de los trabajos de que se trata y renuncia a los gastos

improductivos, gastos generales directos e indirectos que pudieran gene-

rarse como consecuencia de la instrumentación, tramitación y ejecución

de la presente modicación de obra y de su ampliación de plazo por ciento

cincuenta (150) días.

Que el Departamento I Obras de la Dirección Provincial de Vialidad,

produce informe técnico en el cual describe una serie de obras que resul-

tan necesarias a los nes de culminar la obra principal y sus vinculaciones

a importantes vías de manera integral, agregando que incluye la construc-

ción de un Boulevard en la localidad de Sacanta vinculando la Ruta E-52

con la Ruta Provincial Nº 13 mediante una intersección a nivel, como así

también la pavimentación de la variante Sur-Este de tránsito pesado en

la ciudad de Arroyito, incluyendo el Distribuidor a distinto nivel sobre Ruta

Nacional Nº 19.

Que asimismo, del referido informe surge que la presente Modica-

ción de Obra N° 1 implica un aumento en el valor de la obra de $

35.845.981,68, representando un incremento del 30% del monto contrac-

tual, ascendiendo el monto total de la obra a la suma de $ 155.554.072,68

a valores contractuales, lo que requiere una ampliación del plazo de obra

de ciento cincuenta (150) días, llevando la fecha de nalización de los tra-

bajos al día 31 de marzo de 2017.

Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento Con-

table - Nota de Pedido N° 2016/001059, en cumplimiento a lo establecido

por el artículo 13 de la Ley N° 8614, así como el Certicado de Habilitación

para Adjudicación, expedido por el Registro de Constructores de Obras

(artículo 23 correlativos y concordantes del Decreto N° 809/96).

Que obra Dictamen Nº 506/2016 de la Dirección General de Asuntos

Legales de este Ministerio en el que se expresa que entiende, según lo

manifestado en los informes técnicos citados y de conformidad a lo previsto

en los Pliegos que rigen la presente contratación, que los trabajos que

se pretenden ejecutar resultan necesarios a los nes de nalizar la obra

principal.

Que mediante dicho Dictamen se indica también que, atento a las

constancias obrantes en autos y antecedentes de hechos y derecho es-

grimidos en los informes técnicos agregados, considera que los trabajos

modicatorios que se propician, encuentran su anclaje jurídico en las previ-

siones de los artículos 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas 8614, toda vez

que los trabajos modicatorios representan el 30% del contrato original, no

superando el porcentaje establecido para la especie.

Que Fiscalía de Estado ha incorporado proveído de fecha 18 de no-

viembre de 2016 en el cual maniesta que, atento a que los fondos con

los cuales se afrontarán los presentes trabajos modicatorios se tratan de

recursos vinculados a una cuenta especial (Programa 504-002), resulta el

Ministro de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales competente para aprobar

y adjudicar la modicación de obra en cuestión, en virtud de las disposicio-

nes de la Ley Nº 10.220.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-

do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el

N° 506/2016 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- APRUÉBASE la Modicación de Obra Nº 1 correspon-

diente a la Obra: “PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL E-52

– TRAMO: ARROYITO – SACANTA – DEPARTAMENTO: SAN JUSTO –

PROVINCIA DE CÓRDOBA” y consecuentemente ADJUDÍCASE la eje-

cución de la misma a la Empresa CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA

S.A., contratista de la obra principal, conforme Planilla comparativa que

como Anexo I, compuesto de una (1) foja, integra el presente instru-

mento legal, por la suma de Pesos Treinta y Cinco Millones Ochocientos

Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Ochenta y Uno con Sesenta y Ocho

Centavos ($ 35.845.981,68), signicando una incidencia del 30% con res-

pecto a valores del contrato original, ascendiendo el nuevo monto de la

obra a la suma de Pesos Ciento Cincuenta y Cinco Millones Quinientos

Cincuenta y Cuatro Mil Setenta y Dos con Sesenta y Ocho Centavos ($

155.554.072,68).

Artículo 2º.- APRUÉBASE una ampliación de Plazo de Obra de ciento