Resolución N° 163
| Emisor | Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales |
| Fecha de la disposición | 22 de Julio de 2016 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
13
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIII - TOMO DCXXII - Nº 206
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 20 DE OCTUBRE DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
propicia, encuentra sustento legal en las previsiones del artículo 7 - Inciso
b) de la Ley de Obras Públicas Nº 8614, pudiendo dictarse el instrumento
legal por el cual se adjudique en forma directa a la Empresa ROMAX S.A.
la ejecución de las obras de que se trata, en orden a las disposiciones de
la Ley Nº 5901 - T.O. Ley N° 6300 y modicatorias.
Por ello, lo dictaminado por el Departamento Jurídico de este Ministerio
con el Nº 280/2016 y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con la Empresa RO-
MAX S.A. (CUIT Nº 30-71488059-0), la ejecución de la Obra: “RESTAU-
RACIÓN DE EMERGENCIA EN CAMINOS PROVINCIALES - 4 VIENTOS
– EL CRUCE Y SAN JOSÉ – EL RODEO - LONGITUD 57 KM – DEPAR-
TAMENTO RIO CUARTO”, por la suma de Pesos Cuatrocientos Diecinueve
Mil Seiscientos Cincuenta ($ 419.650,00), según Cómputo Métrico de fs. 5,
con un plazo de realización de treinta (30) días hábiles desde la fecha del
Acta de Replanteo.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos
Cuatrocientos Diecinueve Mil Seiscientos Cincuenta ($ 419.650,00), con-
forme lo indica el Departamento Administración y Personal de la Dirección
Provincial de Vialidad en su Documento de Contabilidad (Nota de Pedido)
Nº 2016/000573, con cargo a: Jurisdicción 1.50, Programa 504-006, Parti-
da: 12.06.00.00, Centro de Costo 0456 – Obras de Emergencia e Imprevis-
tas sin discriminar – 504/6 del P.V.
Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Pro-
vincial de Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Departa-
mento Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al
Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Bole-
tín Ocial, notifíquese, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.
FDO: CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS
VIALES
Resolución N° 163
Córdoba, 22 de julio de 2016
Expediente N° 0047-003316/2014/R5.-
VISTO:
Este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura propicia por
Resolución Nº 361/2016, se autorice la Medición, Certicación y Pago de
los Ïtems a reajuste de la Obra: “Estudio de Suelos, Desarrollo del Proyecto
de Ingeniería de Detalles de Estructura y de la totalidad de las instalacio-
nes y la ejecución de la Obra: AMPLIACIÓN EDIFICIO (Taller de Usos
Múltiples – tres (3) Aulas – Núcleo Sanitario) en la Escuela “HONORATO
LACONI”, ubicado en calle Tomás de Irobi N° 557 – Barrio Márquez de
Sobremonte – Córdoba – Departamento: Capital”, consistentes en: a) Ex-
cavación para Pozos Romanos y 2) H°A° para pilotes “in situ”, a la Empre-
sa CARLOS ENRIQUE MARTINEZ, contratista de la obra principal, por la
suma de $ 298.106,25.
Y CONSIDERANDO:
Que por Nota de Pedido N° 7 la Empresa Carlos E. MARTINEZ solicita
el reajuste de Ítems por unidad medida cotizados en la obra de referencia,
en el marco de lo establecido en el Artículo 3 del Pliego Particular de Con-
diciones, acompañando la documentación correspondiente.
Que el Área de Inspecciones y Certicaciones elabora Memoria Des-
criptiva en la cual se exponen los trabajos correspondientes a ejecutar,
manifestando que los mismos corresponden a los Ítems contratados en la
obra principal y sujetos a reajuste.
Que se incorporan en autos los antecedentes de la contratación origi-
nal de la cual surge que la obra fue adjudicada por Resolución N° 297/2014
de fecha 12 de diciembre de 2014 del entonces Ministerio de Infraestructu-
ra y que los ítems objeto del presente estaban sujetos a reajuste.
Que luce agregado en autos informe técnico suscripto por la Sección
Costos de la Secretaría de Arquitectura mediante la cual se establece que
el monto contractual de la obra es de $ 4.687.395,12 y el monto de dema-
sías asciende a la suma de $ 298.106,25, a valores contractuales, lo que
representa un porcentaje de incidencia del 6,36%, dando cumplimiento a
las previsiones legales y no superando el límite del 30 % que establece el
artículo 40 de la Ley N° 8614 y su Decreto Reglamentario.
Que obra informe de la Secretaría de Arquitectura que otorga visto
bueno a la gestión y da cuenta del plazo de obra y avance de la misma al
mes de noviembre de 2015, siendo el avance de 20%.
Que por Resolución N° 300 de fecha 27 de mayo de 2016 de la citada
Secretaría se amplía el plazo de ejecución de los trabajos de la obra, ope-
rando el nuevo vencimiento con fecha 25 de julio de 2016.
Que luce incorporado el correspondiente Documento Contable (Nota
de Pedido), en cumplimiento de lo establecido por el artículo 13 de la Ley
N° 8614.
Que se ha agregado en autos el Certicado de Habilitación para Ad-
judicación expedido por el Registro de Constructores de Obras (Artículo 7
del Decreto 8/98 y Resolución 002/99 del entonces Ministerio de Obras y
Servicios Públicos y Vivienda).
Que obra Dictamen N° 342/2016 del Departamento Jurídico de este
Ministerio, en el que se expresa que los trabajos que se propician en au-
tos encuentran sustento legal en las prescripciones de Artículo 17 de la
Ley de Obras Públicas N° 8614, toda vez que -según los informes técni-
cos obrantes en autos y la documentación que rige la contratación de la
obra principal-, los ítems eran sujetos a reajuste. Asimismo, el porcentaje
de incidencia es del 6,36 % sobre el monto contractual, no excediendo el
30% previsto en el Artículo 40 ut-supra mencionado, pudiendo dictarse el
instrumento legal por el cual se autorice la realización de los mismos a la
Empresa CARLOS ENRIQUE MARTINEZ.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por
el Departamento Jurídico de este Ministerio bajo el Nº 342/2016, y en uso
de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE VIVIENDA ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- AUTORÍZASE la medición, certicación y pagos de los
ítems a reajuste de la obra: “Estudio de Suelos, Desarrollo del Proyecto de
Ingeniería de Detalles de Estructura y de la totalidad de las instalaciones y
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba