Decreto N° 2.314

• Emisor: Min. Infraestructura
• Fecha de la disposición: 17 de Diciembre de 2014

DECRETO N° 2.314

Mendoza, 17 de diciembre de 2014

Visto el expediente N° 4658-S-2008-02370 y su acumulado N° 2504-C-2013-30093, en el segundo de los cuales el señor Luis Dalmiro Barbeito, en su carácter de representante legal de la U.T.E. Corporación del Sur S.A. - Aquapark S.A., interpone Recurso Jerárquico en contra de la denegatoria tácita que habría operado respecto de su reclamo por pago de intereses por mora en la cancelación de los certificados de obra correspondientes a los trabajos: Ampliación, refuncionalización y rehabilitación de los siguientes edificios Escolares: Escuela N° 1-042 Arístides Villanueva y Escuela N° 4-024 Bellas Artes - Ciudad - Mendoza; y

CONSIDERANDO:

Que la administrada recurrente reseña haber realizado un planteo por el pago de intereses por mora en la cancelación de la totalidad de los certificados y modificaciones de precios de la obra mencionada, que fuera interpuesto inicialmente en fecha 05 de junio de 2012 mediante Nota N° 1834-S-2012-02370 (obrante a fojas 2528/2531 del expediente N° 4658-S-2008-02370).

Que en su presentación, la recurrente reseña los antecedentes del contrato de obra pública oportunamente firmado con la Provincia, a través del entonces Ministerio de Infraestructura y Energía, hoy Ministerio de Infraestructura, en el marco del procedimiento licitatorio sustanciado en esta pieza administrativa.

Que expresa la administrada su queja respecto de la falta de apego estricto a los plazos establecidos por ley para el pago de los certificados de obra, lo cual derivó en reclamos escritos formales. No obstante señala que la Administración efectuó los pagos. Siendo los mismos extemporáneos, debió contemplar a su respecto las correspondientes sumas de intereses por mora, citando el Artículo 64 del Decreto-Ley N° 4416/80 (de Obras Públicas), al que remite expresamente el Pliego General de Bases y Condiciones en sus cláusulas 8.5 y 8.6.

Que la recurrente adjunta con su presentación una planilla en la que realiza el cálculo de intereses adeudados, con el cómputo de los términos legales, según su punto de vista, respecto del cual, aclara, hay diferencia en relación a lo solicitado en el reclamo original, por haber incurrido la propia administrada en un error material involuntario.

Que causándole la morosidad de la Administración, según sus expresiones, un menoscabo económico a sus intereses, acude a la vía del recurso jerárquico. Funda en derecho, menciona...