Resolución Nº 987/GCABA/MDUYTGC/16

• Firmantes: Moccia
• Emisor: Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

VISTO:

La Ley 13.064, la Ley 5.460 y modificatoria, los Decretos N° 134/GCBA/15,

359/GCBA/15, 363/GCBA/15, 141/GCBA/16 y 203/GCBA/16, las Resoluciones Nrs.°

2/MDUGC/2015, 9/MDUYTGC/2015, 698/MDUYTGC/2016, el E.E. N° 2016-23512755-

UPEPH, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 2/MDUGC/2015 se aprobaron los Pliegos de Bases y

Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas de la Obra "Red Pluvial de

Captación V" y se dispuso el llamado a Licitación Pública N° 1.888/2014, al amparo de

lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064;

Que por Decreto N° 134/2015 se adjudicó la Obra indicada a la firma Tecma S.A. por

un monto total de PESOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA

Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRECE CON 0/100 ($ 75.368.613,00) y se delegó en el

entonces señor Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de suscribir la pertinente

contrata con la empresa adjudicataria y dictar todos los actos administrativos que

fueran necesarios para la materialización, control y ejecución de la obra desde su

inicio hasta su finalización y recepción definitiva, así como las modificaciones de obra,

ampliaciones de plazo y la rescisión del contrato, en caso de corresponder;

Que con fecha 24 de abril de 2015 se suscribió la correspondiente contrata entre las

partes y con fecha 22 de junio de 2015 se suscribió el Acta de Inicio de Obra, fijándose

el fin del plazo contractual el día 22 de marzo de 2016;

Que por Resolución N° 9/MDUYTGC/2015 se aprobó el balance de Economías y

Demasías N° 1 de la obra por un monto de $ 5.928.784,19, que representó un 7,87%

de incremento sobre el valor del contrato original;

Que por Resolución N° 698/MDUYTGC/2016 se aprobó la Ampliación de Plazo N° 1

que lleva la finalización de la obra al día 31 de diciembre de 2016;

Que la contratista, por medio de Nota de Pedido N° 65, presentó la documentación

correspondiente al Balance de Economías y Demasías N° 2; de la obra "Ampliación de

la Red Pluvial de Captación V - Ramal Austria";

Que la Inspección de la obra, mediante informe IF 2016-25796230-UPEPH indica que

las modificaciones y ampliaciones de obra que fundamentan la solicitud del balance de

economías y demasías son: La ejecución del cruce de Av. del Libertador en túnel

linner (diámetro 4m.) y la construcción de la cámara de vinculación del conducto

existente por la calle Austria con el nuevo túnel (Cámara 0), de manera de derivar los

caudales excedentes desde el existente al nuevo conducto, la ejecución de 8 nuevos

sumideros de 2 rejas en Av. del Libertador y Austria y sus...