Resolución Nº 915/GCABA/MDUYTGC/17

• Firmantes: Moccia
• Emisor: Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

VISTO:

La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la Ley N° 5460 (Texto consolidado por

Ley N° 5666), los Decretos Nros. 359/GCBA/15, 363/GCBA/15 y sus modificatorios,

203/GCBA/16, las Resoluciones Nros. 1014-MDUYTGC/16 y 590-MDUYGC/17, los

Expedientes Electrónicos Nros. 2016- 22769535-MGEYA-DGOINFU y 2017-

20175772-MGEYA-DGOINFU, y

CONSIDERANDO:

Que la obra "Sede Laboratorio de la Policía Federal Argentina" fue adjudicada a la

empresa ECOSAN S.A. por un monto total de PESOS SESENTA Y DOS MILLONES

QUINIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON

75/100 ($ 62.590.454,75.-) por Resolución N° 1014-MDUYTGC/16, de fecha 30 de

diciembre de 2016, y tramitada por Expediente N° 2016-22769535-MGEYA-DGOINFU;

Que con fecha 30 de diciembre de 2016 se suscribió la Contrata entre el Ministerio de

Desarrollo Urbano y Transporte y la Empresa Contratista;

Que con fecha 30 de diciembre de 2016 se suscribió el Acta de Inicio de obra, dando

comienzo a los trabajos;

Que la obra cuenta con un plazo de cinco (5) meses a partir de la fecha del Acta de

Inicio de obra, por lo cual la fecha de finalización de la obra inicialmente estaba

prevista para el día 31 de mayo de 2017;

Que por Resolución N° 590- MDUYTGC/17 se aprobó la ampliación de plazo N° 1 que

llevó la finalización de la obra al día 31 de agosto de 2017;

Que por EE N° 2017-20175772-MGEYA-DGOINFU, se encuentra tramitando el

Balance de Economías y Demasías N° 1 de la obra;

Que por IF 2017-23465247-DGOINFU la Inspección de Obra manifiesta que: la

ampliación de plazo de obra resulta justificable debido inclemencias climáticas, las

lluvias que de manera recurrente han impedido que se ejecuten tareas en el exterior,

afectando especialmente la ejecución de los trabajos, estructuras y demás obras que

componen el bloque de servicios, como así también las calles de acceso o de servicios

en ambos laterales, el patio central, las aislaciones de cubierta, y el solado de la

azotea accesible. Además de esos fenómenos climatológicos existen otros

acontecimientos que han conspirado contra el normal desenvolvimiento de los

trabajos, afectando especialmente la provisión de materiales y logística de obra; entre

los cuales sobresale la realización de un cierto número de recitales en la cancha del

Club Atlético Huracán, en horarios...