Resolución N° 90 1º Sección: Legislación – Normativas
| Fecha de Entrada en Vigor | 26 de Abril de 2022 |
| Emisor | Secretaría de Ambiente |
| Fecha de la disposición | 22 de Abril de 2022 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
7
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIX - TOMO DCLXXXVIII - Nº 84
CORDOBA, (R.A.) MARTES 26 DE ABRIL DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
“Las Malvinas son argentinas”
do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el
N° 97/2022 y en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma Directa con el Consorcio Camine-
ro Regional Nº 09, la ejecución de la obra: “CONSERVACIÓN CAMINOS DE
TIERRA – REGIÓN 09 – DEPARTAMENTO: SAN JUSTO - AÑO 2022”, por
la suma de Pesos Ciento Treinta y Cuatro Millones Ochocientos Noventa y
Cinco Mil Quinientos Setenta y Dos ($ 134.895.572,00), por un plazo de rea-
lización de los trabajos de doce (12) meses, conforme Croquis de Ubicación,
Detalle de Ítems y Presupuesto Ocial que, como Anexo I compuesto de seis
(6) fojas, forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de
Pesos Ciento Treinta y Cuatro Millones Ochocientos Noventa y Cinco Mil
Quinientos Setenta y Dos ($ 134.895.572,00), conforme lo indica el De-
partamento Administración y Personal de la Dirección de Vialidad en su
Documento de Contabilidad - Nota de Pedido N° 2022/000019, de acuerdo
al siguiente detalle:
Jurisdicción 1.50,
Programa 505-000,
Partida 12.06.00.00,
Obras – Ejecución por Terceros,
Centro de Costo 0453 –
Conservación, Restauración y Mantenimiento
de Caminos de Firme Natural
del P.V. ……………………………..………….........………..$ 101.171.679,00
Presupuesto Futuro Año 2023 ………………….........……$ 33.723.893,00
Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Director de la Dirección de Vialidad
a suscribir el respectivo contrato de obra.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Departamento
Administración y Personal de la Dirección de Vialidad, al Tribunal de Cuen-
tas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Ocial, notifí-
quese, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO
SECRETARÍA DE AMBIENTE
Resolución N° 90
Córdoba, 22 de abril de 2022
VISTO: El Decreto N° 1193/2021 de fecha doce (12) de octubre de 2021, la
Resolución de esta Secretaría de Ambiente N°374 de fecha 18 de noviem-
bre de 2021, y los convenios de adhesión al Programa de Federalización
de Áreas Naturales Protegidas oportunamente suscriptos.
Y CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 1193/2021 se creó el Programa de Federalización
de Áreas Naturales Protegidas (ANP), designando a la Secretaría de Am-
biente como Autoridad de Aplicación del mismo, quedando facultada para
dictar la correspondiente reglamentación.
Que por Resolución de esta Secretaría de Ambiente N° 374 de fecha
18 de noviembre de 2021 se determinaron los montos mensuales corres-
pondientes para la adquisición de insumos, bienes y servicios necesarios
para satisfacer las necesidades de las ANP.
Que obran incorporados los convenios de adhesión al Programa
de Federalización de Áreas Naturales Protegidas suscriptos con fecha
12/01/2022 entre la Provincia de Córdoba y las comunas/municipios de
Chancaní, Las Palmas, Cerro Colorado, Mina Clavero, Rio Ceballos, Mira-
mar, Villa de las Rosas, Tanti, Los Hornillos, La Cumbrecita, Villa Yacanto,
Capilla del Monte, Villa Huidobro, Quilino, Paso Viejo, Las Higueras, Uca-
cha, Bell Ville y Nono.
Que, con posterioridad, obran Adendas a los Convenios oportuna-
mente suscriptos con la Municipalidad de Miramar, la Comuna de Cerro
Colorado, la Municipalidad de Ucacha, la Comuna de Chancaní y la Mu-
nicipalidad de Río Ceballos a cuyos términos nos remitimos en honor a la
brevedad.
Que obra nota de fecha 06 de Abril de 2022 por medio de la cual el Sr.
Secretario de Ambiente eleva las actuaciones a la Dirección General de
Administración de la Secretaría General de la Gobernación a los nes de
la imputación del gasto correspondiente.
Que obra Nota de Pedido N° 2022/000008 Programa 555-000, Partida
6.01.03.00 – Transferencias a Municipios y Entes Comunales para Progra-
mas con Financiamiento Provincial por la suma de Pesos Veintiséis millones
seiscientos ochenta y cuatro mil dieciséis ($26.684.016.-) como importe del
ejercicio vigente y la suma de Pesos Siete millones trescientos cuarenta
y dos mil ocho ($7.342.008.-) como importe futuro 2023, suscripta por la
Secretaria de Administración de la Secretaría General de la Gobernación.
Que obra pase a la Dirección General de Asuntos Legales de esta
Secretaría para la prosecución del trámite.
Que obra Dictamen Legal emanado de la Dirección General de
Asuntos Legales de esta Secretaría, en el cual indica: “…Que el Decreto
1193/2021 de fecha doce (12) de octubre de 2021 crea el “Programa de
Federalización de Áreas Naturales Protegidas” con el objeto de fortalecer
e impulsar el cuidado y protección de las Áreas Naturales Protegidas de la
Provincia, a través de la gestión mancomunada con los Municipios y/o Co-
munas que voluntariamente adhieran al mismo y cumplan con las condicio-
nes establecidas por la Autoridad de Aplicación, garantizando los recursos
necesarios para su gestión integral. Que de conformidad a lo establecido
en el artículo 2° del citado instrumento legal, la Secretaría de Ambiente de
la Provincia de Córdoba ha sido designada como Autoridad de Aplicación
del “Programa de Federalización de Áreas Naturales Protegidas”, estando
facultada para dictar la reglamentación pertinente y toda disposición nece-
saria para la mejor ejecución del Programa, como así también para realizar
auditorías integrales y toda otra vericación que estime oportuna sobre
la inversión de los fondos. Que también corresponde a la Secretaría de
Ambiente establecer las condiciones de adhesión al “Programa de Federa-
lización de Áreas Naturales Protegidas”, correspondiendo en esta instancia
reglamentar las condiciones que deberán reunir los Municipios y Comunas
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba