Resolución N° 765/SECTOP/21

• Emisor: Jefatura de Gabinete de Ministros
• Fecha de la disposición: 1 de Diciembre de 2021

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

“2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………

RESOLUCIÓN N.º 765/SECTOP/21

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2021

VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, la Ley N° 6292 (texto

consolidado Ley 6347), los Decretos N° 1254/08, Nº 123/13. N° 203/16 y su

modificatorio N° 350/19 y Nº 463/19 y sus modificatorios, las Resoluciones Nros.

2044/MCGC/13, 7822/MCGC/19, 489/SECTOP/20, 22/SECTOP/21, 204/SECTOP/21

y 473/SECTOP/21, los Expedientes Nros. 2543572-2012 y 2021-31939411-GCABA-

SSOBRAS, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente N° 2021-31939411-GCABA-SSOBRAS, tramita el Balance de

Economías y Demasías Nº 5 y la ampliación de plazo N° 7 para la obra “EX CINE EL

PLATA- RECUPERACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL- 2° ETAPA”;

Que por Decreto N° 123/13 (Expediente N° 2543572/12), se aprobó la Licitación

Pública N° 1857/2012 y se adjudicó la Obra “EX CINE EL PLATA- RECUPERACIÓN Y

REMODELACIÓN INTEGRAL- 2° ETAPA”, a la empresa TEXIMCO SA por un monto

de PESOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL

QUINIENTOS CON 27/100 ($25.438.500,27), cuyo objeto consistía en la puesta en

valor del inmueble ubicado en Avenida Juan Bautista Alberdi 5751/53/55

(Circunscripción 1, Sección 60, Manzana 1, Parcela 33) de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires;

Que asimismo facultó al entonces Ministro de Cultura o a quien éste designe a

suscribir la contrata con la empresa adjudicataria y a emitir todos los actos

administrativos necesarios para la ejecución de la obra hasta su finalización y su

recepción definitiva, incluida la aprobación de las modificaciones de obra y

ampliaciones de plazo, así como su rescisión, en el marco de lo establecido en los

Pliegos de Bases y Condiciones oportunamente aprobados;

Que en ese marco se dictó la Resolución N° 2044/MCGC/13, que designó al entonces

Director General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, quien suscribió la

contrata el 14 de mayo de 2013, con la empresa TEXIMCO S.A. y la correspondiente

Acta de Inicio de Obra, con fecha 20 de mayo de 2013, con un plazo original de

seiscientos (600) días corridos, cuya finalización operaba el día 10 de enero de 2015;

Que con el fin de salvaguardar el interés público comprometido en la finalización de la

obra y para minimizar los efectos sobre la ecuación económica financiera del contrato,

el 04 de diciembre de 2015 se suscribió un ACTA ACUERDO entre la Dirección

General de Infraestructura y Mantenimiento edilicio del Ministerio de Cultura y el

Contratista, acordando convalidar la ampliación de plazo de ciento setenta y dos (172)

días al 30 de septiembre de 2015 y neutralizar el plazo de obra por el término de

noventa (90) días corridos contados a partir del día 01 de octubre de 2015, pudiendo

prorrogar dicha neutralización por otros noventa (90) días corridos;

Que con fecha 21 de enero de 2019, a través de IF- 2019- 03386762- DGTALMC, el

Ministerio de Cultura requirió al entonces Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

que arbitre las medidas necesarias para la culminación de la Recuperación y

Remodelación Integral del Ex Cine El Plata;

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Nro 6268 - 01/12/2021