Resolución Nº 717/GCABA/MDUYTGC/17

• Firmantes: Moccia
• Emisor: Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

VISTO:

La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la Ley N° 5.460 (Texto consolidado Ley

N° 5.666), los Decretos Nros. 344/GCBA/15, 359/GCBA/15, 363/GCBA/15,

203/GCBA/16, la Resolución N° 352- MDUYTGC/17, los Expedientes Nros. 2015-

7482410-MGEYA-DGPUYA y 2017-16934421-MGEYA-UPEVO, y

CONSIDERANDO:

Que la obra "Viviendas Sociales Villa Olímpica -Licitación 7 - UG5 P1; P2 y P10;" fue

adjudicada a la Empresa CUNUMI S.A., por Decreto N° 344/GCBA/15, por un monto

total de PESOS CIENTO VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN

MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON 12/100 ($123.691.183,12), delegándose en el

señor Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte la facultad de suscribir la pertinente

contrata con la empresa adjudicataria y dictar todos los actos administrativos que

fueren necesarios para la materialización, control y ejecución de la obra, desde su

inicio hasta su finalización y recepción definitiva, así como para las modificaciones de

obra y ampliaciones de plazo, y su rescisión, en caso de corresponder, y que fuera

tramitada por EE N° 2015-7482410-MGEYA-DGPUYA;

Que con fecha 9 de diciembre de 2015 se suscribió la Contrata entre el Ministerio de

Desarrollo Urbano y la adjudicataria;

Que con fecha 25 de febrero de 2015 se suscribió el Acta de Inicio de obra, dando

comienzo a los trabajos;

Que la obra tiene un plazo de ejecución de dieciséis (16) meses desde el día en que

se suscribió el Acta de Inicio, por lo que su fecha de finalización opera el día 25 de

junio de 2017;

Que por Resolución N° 352- MDUYTGC/17 se aprobó la ampliación de plazo N° 1 de

la obra que llevaba la finalización de la misma al día 25 de julio de 2017;

Que en el IF-2017-18530769-UPEVO, la Inspección de Obra informa los motivos que

justifican la presente ampliación de plazo N° 2, como los siguientes: el pedido de la

contratista debido a los días de trabajo perdidos por lluvia y sus consecuencias en los

meses de junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016; por los

trabajos adicionales en las planta baja de los edificios y por tareas de desarme y

reubicación de pañol, comedor y vestuarios por interferencia con trabajos de

infraestructura. La inspección considera apropiado reconocer el plazo de 45 días

...