Resolución Nº 662
| Emisor | Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales |
| Fecha de la disposición | 11 de Septiembre de 2015 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
12
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIII - TOMO DCXVII - Nº 99
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
fecha 3 de septiembre de 2014, labrada sin observaciones;
Que fs. 371 se agrega con fecha 26 de octubre 2015, el Acta de Recepción
Denitiva la que se labra sin consignar observaciones;
Que a fs. 373 División Certicaciones agrega el Certicado correspon-
diente a la devolución del Fondo de Reparo informando que de los Certi-
cados Parcial N° 01 al 06, Especial N° 01 al 05 y Final N° 07, se retuvo el
importe total de $ 49.992,85.-, por lo que se deberá librarse Orden de Pago
por la citada suma a favor de la rma TETRA S.R.L.;
Que a fs. 375 la Jefatura de Area Inspecciones y Certicaciones, labra
informe de plazos del cual surge que la obra ha sido concluida y recepcio-
nada de forma provisional y denitiva, por lo que solicita su aprobación,
destacando además que existe una mora de 223 días, ocasionado por 100
días de lluvia y demora en la entrega de los materiales, por lo que solicita
se justique la mora. A fs. 376, Secretario de Arquitectura propicia la conti-
nuidad del trámite;
Que a fs. 377 la Dirección General de Administración del Ministerio
de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales informa que se ha retenido en
concepto de Fondo de Reparo el importe de $ 46.130,96, monto que fuera
retenido por dicha Dirección, aclarando además que la diferencia con el
monto informado por el Area Inspecciones y Certicaciones corresponde a
que los certicados Parcial N° 6 y Especial N° 4 no se encuentren pagos,
por lo que no hay fondo de reparos retenidos;
Que a fs. 378 se expide División Jurídica mediante Dictamen Nº
259/2016 expresando que, atento las constancias de autos y especialmen-
te teniendo en cuenta las Notas de Pedido N° 2, 4, 7, 8, 10 y 12 mediante
las cuales la Contratista fue solicitando ampliaciones de plazo, podrá la
Superioridad justicar la mora acaecida entre el vencimiento del plazo con-
tractual y la recepción provisional total, si así lo considerase conveniente y
oportuno, aprobando en consecuencia las Actas de Recepción Provisional
Parcial de fs. 369, Acta de Recepción Provisional Total de fs. 370 y Deniti-
va Total de fs. 371 procediendo a la devolución de la garantía por ejecución
de contrato y respecto del fondo de reparo obrar de acuerdo a lo indicado
a fs. 377 por la Dirección de Administración de Tesorería;
Que atento las constancias de autos, las disposiciones de los Art. 51,
52 cc. y ss. de la Ley de Obras Públicas, las prescripciones de los art. 79,
81 y 108 del Dcto. 4758/77 y las facultades conferidas por el Dcto. 2000/15,
puede el Sr. Secretario de Arquitectura dictar resolución en el marco del
presente pronunciamiento;
ATENTO ELLO,
EL SEÑOR SECRETARIO DE ARQUITECTURA
R E S U E L V E:
ARTICULO1º-: JUSTIFICAR la mora incurrida en la ejecución de los
trabajos: ”CONSTRUCCION AULAS Y SANITARIOS en el CENTRO
EDUCATIVO MANUEL BELGRANO, ubicado en Campo Los Tres Arboles
– Laguna Larga – Departamento Río Segundo – Provincia de Córdoba” y
consecuentemente APROBAR las Actas de Recepción Provisional Parcial
de fs. 369, Acta de Recepción Provisional Total de fs. 370 y el Acta de
Recepción Denitiva fs. 371, de la mencionada obra, las que a los efectos
pertinentes forman parte de la presente Resolución como Anexo I, II y III
respectivamente, como así también DEVOLVER al contratista de la misma,
la Empresa TETRA S.R.L, la Garantía por Ejecución de Contrato oportu-
namente constituida, como así también el Fondo de Reparo de la Certi-
cación emitida, cuyo monto asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON OCHENTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 49.992,85-.), debiéndose librar orden de pago a favor de la
mencionada empresa, conforme las razones expresadas en considerando
que se dan por reproducidas en esta instancia.-
ARTICULO 2º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el Bole-
tín Ocial y previa intervención de la Dirección de Administración del Minis-
terio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, PASE a la Jefatura de Área
de Inspecciones y Certicaciones, a sus efectos.-
FDO: ARQ. DANIEL REY, SECRETARIO DE ARQUITECTURA
ANEXO: http://goo.gl/SsbD1h
Resolución N° 662
Córdoba, 11 de setiembre de 2015
EXPEDIENTE N* 0047-003299/2014 – REFERENTE Nº 1.-
VISTO este Referente en el que a fs. 2, mediante Nota de fecha 10 de
Abril de 2015 presentada por la Empresa CERES S.R.L., contratista de
la obra: “CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (S.U.M.),
DEPÓSITO, SANITARIO PARA DISCAPACITADOS Y REPARACIONES
GENERALES EN EL CENTRO EDUCATIVO RUBEN DARIO, ubicado en
Calle S/N° - ZONA RURAL – LA LAGUNA – ALTO VERDE – DEPARTA-
MENTO TULUMBA – PROVINCIA DE CORDOBA”, solicita Redetermina-
ción de Precios de la mencionada obra en el marco de las disposiciones
del Decreto N° 1133/10 recticado por su similar N° 1231/10;
Y CONSIDERANDO:
Que a fs. 3/7, la contratista presenta documentación fundamentando su
petición;
Que en cumplimiento a disposiciones internas se agregan a fs. 10/46
documentación relacionada con la ejecución de la obra que se trata, de la
que se desprende que la adjudicación se perfeccionó mediante Resolu-
ción N° 964 de la Dirección General de Arquitectura de fecha 04/11/2014,
habiéndose suscripto el contrato correspondiente con fecha 05/03/2015 y
replanteándose la misma con fecha 30/03/2015;
Que a fs. 47 División Certicaciones informa que no se ha confecciona-
do Certicado Extraordinario de pago a cuenta, el P.P.C. no lo contempla;
Que a fs. 49/53, toma participación Sección Costos, elaborando plani-
lla e informe del que surge que atento lo dispuesto por los artículos 4, 8,
9 y 10 del Decreto Nº 1133/2010, recticado por su similar Nº 1231/2010
y lo dispuesto por Resolución del ex-MOSP Nº 013/2011, se vericó una
variación de costos a partir del mes de ABRIL/2015 del 7,29%; por lo que
se procedió a calcular el Factor de Redeterminación (Fri) correspondientes,
vericándose una variación de costos a partir del mes de ABRIL/2015, con
un porcentaje del 6,56%, habiéndose aplicado los Números Índice publica-
dos mensualmente en el ANEXO DEL CUADERNILLO INDEC INFORMA,
a valores del mes anterior a dicha fecha y a valores del mes anterior al de
la fecha de cotización (AGOSTO/2014), resultando un total a reconocer
a la contratista por dicho concepto de $ 69.003,29.- por lo que el nuevo
presupuesto de obra redeterminado a asciende a $ 1.229.975,54.- A fs.
54 las Direcciones de Planicación y Proyectos y de Obras, Licitaciones y
Contrataciones propician la continuidad del Trámite;
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba