Resolución Nº 647/GCABA/MDUYTGC/17

• Firmantes: Moccia
• Emisor: Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

VISTO:

La Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, La Ley N° 5.460 (Texto consolidado por

Ley N° 5.666), los Decretos N° 359/GCBA/15, 363/GCBA/15, 338/GCBA/15,

203/GCBA/16, 675/GCBA/16, la Resolución N° 877-MDUYTGC/16 y N° 915-

MDUYTGC/16, los Expedientes Nos. 2015-7483365-MGEYA-DGPUYA, y 2017-

15738983-MGEYA-UPEVO, y

CONSIDERANDO:

Que la obra "Viviendas Sociales Villa Olímpica -Licitación 8 - UG5 P7; P8 y P9; UG2

P5" fue adjudicada a la empresa CONSTRUCTORA SUDAMERICANA S.A., por

Decreto N° 338/GCBA/15, de fecha 25 de noviembre de 2015, por un monto total de

PESOS CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 80/100 ($173.736.282,80.-) delegándose

en el señor Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte la facultad de suscribir la

pertinente contrata con la empresa adjudicataria y dictar todos los actos

administrativos que fueren necesarios para la materialización, control y ejecución de la

obra, desde su inicio hasta su finalización y recepción definitiva, así como para las

modificaciones de obra y ampliaciones de plazo, y su rescisión, en caso de

corresponder y tramitada por EE N° 2015-7483365-MGEYA-DGPUYA;

Que con fecha 9 de diciembre de 2015 se suscribió la Contrata entre el entonces

Ministerio de Desarrollo Urbano y la contratista;

Que con fecha 15 de febrero de 2015 se suscribió el Acta de Inicio de obra, dando

comienzo a los trabajos;

Que la obra tiene un plazo de ejecución de veinte (20) meses desde el día en que se

suscribió el Acta de Inicio, por lo que su fecha de finalización opera el día 15 de

octubre de 2017;

Que por Resolución N° 877-MDUYTGC/16 se aprobó el Balance de Economías y

Demasías N° 1 de la obra;

Que, la Inspección de Obra mediante IF-2017-15828459-UPEVO, detalla las tareas

que dieron origen al presente balance y ampliación de plazo: INTERVENCION 1:

Corrimiento de Cerco perimetral y reubicación de acopio de hierros, por pedido

expreso de la Dirección de Obra, se debió reubicar el acopio de hierros y

consecuentemente el cerco perimetral que lo delimitare, para permitir el afinco del

obrador de la empresa CRIBA, correspondiente al nuevo emplazamiento de la

licitación N°9. INTERVENCION 2: estudio de sitio y utilización de ars en el cemento

para ejecución de elementos estructurales de las fundaciones en UG2-P5, UG5- P7,

P8 Y P9, dadas las características de la constitución del terreno se solicitó a las

empresas realizar un estudio de Sitio para determinar si el terreno poseía algún agente

contaminante. Esta solicitud se comunicó a la Empresa por Orden de Servicio N° 007.

INTERVENCION 3: instalación para equipos de aire acondicionado, la ejecución y

provisión de materiales para la instalación futura de equipo de aire acondicionado fue

instruida por la inspección de obra a través de la O.S. N° 090, por...