Resolucion N° 501 1º Sección: Legislación – Normativas
| Fecha de Entrada en Vigor | 3 de Julio de 2017 |
| Emisor | Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
6
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIV - TOMO DCXXVIII - Nº 65
CORDOBA, (R.A.), MIERCOLES 5 DE ABRIL DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
“2016 - 2017 Año Brocheriano“
modicaciones presupuestarias compensadas entre los créditos asig-
nados dentro de su misma jurisdicción adecuando los montos, fuentes
de financiamiento, plazos, alcance y toda otra que corresponda en los
Proyectos de Inversión incluidos en el Plan de Inversiones Públicas, a
los fines de reflejar las modificaciones que se dispongan durante su
ejecución.
Que asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas
modificaciones mediante el dictado de una Resolución mensual.
Que obra Dictamen N° 51/2017 del Departamento Jurídico de esta
cartera ministerial, en el que se expresa que puede dictarse el instru-
mento legal pertinente, en orden a las previsiones de los artículos 31 y
110 - in fine de la Ley N° 9086 y Decreto N° 1966/2009.
Por ello, normativa citada, actuaciones cumplidas, lo dictaminado
por el Departamento Jurídico de este Ministerio bajo el Nº 51/2017 y en
uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE VIVIENDA,ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
R E S U E L V E :
Artículo 1º.- FORMALÍZANSE las modicaciones en las asignaciones
de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración
Provincial en vigencia, de conformidad con los Documentos de Autoriza-
ción de Modicación de Crédito Presupuestario, que incluyen la compen-
sación de recursos nancieros correspondientes al mes de diciembre de
2016, que como Anexo Único compuesto de siete (7) fojas útiles, se acom-
paña y forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Dirección General
de Presupuesto e Inversiones Públicas, pase al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, publíquese en el Boletín Ocial y archívese.
FDO: CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS
VIALES
anexo: https://goo.gl/FalyX9
Resolución N° 501
Córdoba, 29 de diciembre de 2016
Expediente N° 0451-003703/2014/R10.-
VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura dependien-
te de este Ministerio propicia por Resolución Nº 818/2016, la aprobación
del Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la
Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Variación de Costos correspondiente
a los meses de junio y septiembre de 2015, marzo y mayo de 2016, respec-
tivamente, por trabajos adicionales faltantes de ejecutar en la obra: “EJE-
CUCIÓN DE LAS TAREAS DE REPARACIONES Y REFUNCIONALIZA-
CIONES que oportunamente se determinen para la realización del PLAN
INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA – ZONA E –
AÑO 2015 – DEPARTAMENTO CAPITAL – PROVINCIA DE CÓRDOBA”,
suscripta con fecha 29 de noviembre de 2016, entre el señor Secretario
de Arquitectura y el Apoderado de la empresa TRAUCO S.R.L., contratista
de la obra.
Y CONSIDERANDO:
Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en las pre-
visiones del Decreto Provincial Nº 1231/2010, modicatorio de su similar N°
1133/2010, y lo dispuesto por Resolución Nº 013/2011 del entonces Minis-
terio de Obras y Servicios Públicos, conforme lo establecido por el artículo
28 del Pliego Particular de Condiciones.
Que obra en autos Copia de la Resolución Ministerial N° 133 de fecha
23 de junio de 2016, por el cual se dispuso la aprobación de los trabajos
adicionales necesarios de realizar en la obra de referencia y la adjudica-
ción de los mismos a la Empresa TRAUCO S.R.L., habiéndose suscripto
la Addenda correspondiente con fecha 8 de agosto de 2016 y Acta de Re-
planteo de fecha 9 de agosto de 2016.
Que luce incorporada documentación presentada por la contratista
fundamentando su pedido.
Que la Sección Estudios de Costos de la citada Secretaría informa
que se han producido variaciones en el precio de la obra del 9,66%,
8,34%, 7,30% y 13,04% correspondiente a los meses de junio y septiem-
bre de 2015; marzo y mayo de 2016, que implican montos a imputar de $
156.412,28, $ 146.798,18, $ 138.140,40 y $ 263.118,79, respectivamente,
resultando en un monto total a imputar de $ 704.469,65, ascendiendo el
nuevo presupuesto de los trabajos adicionales a valores de mayo de 2016
la suma de $ 2.504.469,65.
Que la contratista ha renunciado a todo reclamo por mayores costos,
compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza en los términos del artículo 16 del Anexo al Decreto 1231/2010,
modicatorio de su similar N° 1133/2010.
Que en consecuencia, vericada la existencia de los supuestos que
tornan procedente la aplicación del régimen de que se trata, la Secretaría
de Arquitectura ha considerado conveniente la redeterminación del pre-
cio del contrato, por lo que suscribió con la contratista el Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Primera, Segunda,
Tercera y Cuarta Variación de Costos.
Que se agrega Documento Contable -Nota de Pedido N° 2016/001680
que certica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo
gestionado implica.
Que obra Dictamen N° 694 de fecha 29 de diciembre de 2016 de la Di-
rección General de Asuntos Legales de este Ministerio mediante el cual se
expresa que, de conformidad a las constancias obrantes en autos, surgen
acreditados y cumplimentados los extremos legales necesarios previstos
por los Decretos N° 1133/2010 y su similar N° 1231/2010, atento a que se
vericó la existencia de incremento promedio en los costos de contratación
mayor del 7%, en relación a los correspondientes al precio básico del con-
trato original. Asimismo, se ha dado cumplimiento a las disposiciones ja-
das por Resolución N° 223/2016 en relación a los índices aplicables, por lo
que puede emitirse el acto administrativo que apruebe el Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Primera, Segunda,
Tercera y Cuarta Variación de Costos.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-
do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el
N° 694/2016 y en uso de sus atribuciones;
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba