Resolución Nº 492/GCABA/MDUYTGC/17

• Firmantes: Moccia
• Emisor: Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

VISTO:

La Ley de Obras públicas N° 13.064, Ley N° 5.460 (Texto consolidado por Ley N°

5.666), los

Decretos Nos. 1.254/GCBA/08, 343/GCBA/15, 359/GCBA/15,

363/GCBA/2015, 203/GCBA/16, 675/GCBA/16, los Expedientes Nros. 2105-2163614-

MGEYA-DGPUYA y 2017-12555331-MGEYA-UPEVO, y

CONSIDERANDO:

Que la obra "Viviendas Sociales Villa Olímpica -Licitación 4- UG4 - P6; P7 y P8" fue

adjudicada a la Empresa DYCASA S.A. por Decreto N° 343/15, de fecha 2 de

diciembre de 2015, por la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON 65/100 ($

163.279.321,65), delegándose en el entonces Ministro de Desarrollo Urbano la

facultad de suscribir la pertinente contrata con la empresa adjudicataria y dictar todos

los actos administrativos que fueran necesarios para la materialización, control y

ejecución de la obra, desde su inicio hasta su finalización y recepción definitiva, así

como para las modificaciones de obra y ampliaciones de plazo y su rescisión, en caso

de corresponder, que fuera tramitada oportunamente, por EE N° 2105-2163614-

MGEYA-DGPUYA;

Que con fecha 9 de diciembre de 2015 se suscribió la Contrata entre el entonces

Ministerio de Desarrollo Urbano y la adjudicataria;

Que con fecha 15 de febrero de 2016 se suscribió el Acta de Inicio de obra, dando

comienzo a los trabajos;

Que la obra tiene un plazo de ejecución de dieciséis (16) meses desde el día en que

se suscribió el Acta de Inicio, por lo que su fecha de finalización opera el día 15 de

junio de 2017;

Que por Resolución N° 462-MDUYTGC/17 se aprobó el Balance de Economías y

Demasías N° 1 de la obra;

Que Por EE N° 2017-12334624-MGEYA-UPEVO tramita la ampliación de plazo N° 1

de la obra por 30 días hasta el 15 de julio de 2017;

Que mediante IF 2017-12594000-UPEVO, la Inspección de Obra informa sobre las

modificaciones de la obra: INTERVENCION 1: Modificación de proyecto UG4-P6, P7 y

P8: ANULACION DE SUBSUELOS: Esta decisión provoca una economía en cuanto a

las tareas no ejecutadas, ya tramitadas por BED N° 1 y una demasía a tramitar por el

presente BED N° 2, en cuanto a los trabajos que se debieron realizar para reemplazar

las fundaciones previstas en un principio. Comunicado por Orden de Servicio N° 43, se

solicita presentar el balance de economías y...