Resolución N° 473/SECTOP/21

• Emisor: Jefatura de Gabinete de Ministros
• Fecha de la disposición: 22 de Julio de 2021

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

“2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………

RESOLUCIÓN N.° 473/SECTOP/21

Buenos Aires, 20 de julio de 2021

VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, la Ley N° 6292 (texto

consolidado Ley 6347), los Decretos Nros. 1254/GCBA/08, 359/GCBA/15,

203/GCBA/16 y su modificatorio 350/GCBA/19, Decreto N° 463/GCBA/19,

469/GCBA/19, Decreto N° 123/AJG/2013, Resoluciones N° 2044 MCGC 13, 7822

MCGC 2019, 489 SECTOP 2020, 22 SECTOP 2021 y 204 SECTOP 2021, los

expedientes N° 2543572- MGEYA -2012 y EE N° 2021-18351480-GCABA-UPEIG;

CONSIDERANDO:

Que por los actuados mencionados en el visto, tramita el Balance de Economías y

Demasías N° 4 y la ampliación de plazo N° 6 para la obra “EX CINE EL PLATA-

RECUPERACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL- 2° ETAPA”;

Que por Decreto N° 123/AJG/2013 (BOCBA N° 4137 - 23/04/2013), dictado en el

Expediente N° 2543572/12, se aprobó la Licitación Pública N° 1857/2012 y adjudicó la

ejecución de los trabajos de la Obra “EX CINE EL PLATA- RECUPERACIÓN Y

REMODELACIÓN INTEGRAL- 2° ETAPA”, a la empresa TEXIMCO SA por un monto

de PESOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL

QUINIENTOS CON 27/100 ($25.438.500,27);

Que el objeto de la licitación consistía en la puesta en valor del inmueble ubicado en

Avenida Juan Bautista Alberdi 5751/53/55 (Circunscripción 1, Sección 60, Manzana 1,

Parcela 33) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que por Resolución N° 2044/ MCGC/13 el Ministro de Cultura resuelve designar al

Director General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio para suscribir la contrata

con la empresa adjudicataria TEXIMCO S.A. y a emitir todos los actos administrativos

necesarios para la ejecución de la obra hasta su finalización y su recepción definitiva,

incluida la aprobación de las modificaciones de obra y ampliaciones de plazo, así

como su rescisión, en el marco de lo establecido en los Pliegos de Bases y

Condiciones;

Que la contrata se firmó el 14 de mayo de 2013, entre el Director General de

Infraestructura y la empresa TEXIMCO S.A. y la correspondiente Acta de Inicio de

Obra se suscribió en fecha 20 de mayo de 2013;

Que el plazo original de obra era de 600 días corridos lo que llevaba su finalización al

día 10 de enero de 2015;

Que por Disposición N° 39 DGIYME 2014 se aprobó la ampliación de plazo N° 1 por

90 días hasta el 30 de abril de 2015;

Que por orden de servicio N° 63 de acordó una a ampliación de plazo N° 2 por 172

días hasta el 30 de septiembre de 2015;

Que en virtud de restricciones presupuestarias , y con el fin de salvaguardar el interés

público comprometido en la finalización de la obra, para minimizar los efectos de tal

situación sobre la ecuación económica financiera del contrato, el 04 de diciembre de

2015 se suscribió un ACTA ACUERDO entre la Dirección General de Infraestructura y

Mantenimiento edilicio del Ministerio de Cultura y el Contratista, acordando en su

cláusula primera convalidar la ampliación de plazo de 172 días al 30 de septiembre de

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Nro 6177 - 22/07/2021