Resolución N° 47 1º Sección: Legislación – Normativas
| Fecha de Entrada en Vigor | 3 de Julio de 2017 |
| Emisor | Ministerio de finanzas |
| Fecha de la disposición | 9 de Marzo de 2017 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
10
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIV - TOMO DCXXVIII - Nº 70
CORDOBA, (R.A.), MIERCOLES 12 DE ABRIL DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
“2016 - 2017 Año Brocheriano“
presa HIRAM S.A., suscribiéndose con fecha 10 de noviembre de 2011 el
contrato de obra y el 22 de noviembre de mismo año el Acta de Replanteo.
Que obra en autos la documentación técnica correspondiente a los traba-
jos modicatorios de que se trata compuesta por: Informe Técnico, Pliego
Particular de Especicaciones Técnicas de Arquitectura, Planos, Memoria
Descriptiva de Adicionales de Obra, Presupuestos de Economías y Dema-
sías y Presupuesto General de la obra referida.
Que en la Memoria Descriptiva – Adicionales de Obras realizada por la
contratista surge la necesidad de realización de instalación sanitaria y pozo
absorbente, instalación contra incendio, instalación eléctrica, reubicación
de sala de calderas, nuevo baño para autoridades de la Dirección, modi-
cación de carpinterías en SUM, baños y comedor, modicación de las
dimensiones del playón deportivo, ejecución de dos mástiles y cambio de
pendientes de techo.
Que la Inspección actuante maniesta que los trabajos y modicaciones
son propuestos con el n de dar una mayor funcionalidad al estableci-
miento y optimizar el uso y mantenimiento del mismo, debiendo ejecutarse
obras nuevas en algunos casos y demoliciones en otras, lo cual da origen
a economías y demasías.
Que la Sección Estudios de Costos informa que observadas que fueran
los precios a valores contractuales al mes de junio de 2011, el monto de
demasías/economías asciende a la suma de $ 436.494,13, lo que repre-
senta un porcentaje de incidencia del 4,40%, que sumado al Adicional Nº
1 de 3,12% de septiembre de 2013 y una economía de 2,99% a junio de
2012, se da cumplimiento a las previsiones legales, y no superan el límite
del 30% que establece el artículo 40 de la Ley Nº 8614.
Que el Área Inspecciones y Certicaciones y el entonces señor Director
General de Arquitectura dan cuenta del porcentaje de avance de la obra
al mes de noviembre de 2015, incorporándose en autos Resolución Nº
536/2016 de la Secretaría de Arquitectura por la cual se amplía el plazo
de la misma hasta el 21 de febrero de 2017. estableciéndose un plazo de
ejecución de los trabajos modicatorios de 60 días.
Que se ha incorporado el correspondiente Documento Contable - Nota de
Pedido Nº 2016/000138, en cumplimiento de lo establecido por el Artículo
13 de la Ley de Obras Públicas Nº 8614.
Que se adjunta Certicado de Habilitación para Adjudicación, expedido por
el Registro de Constructores de Obras (Artículo 23 correlativos y concor-
dantes del decreto N° 809/96).
Que de la documentación incorporada en las presentes actuaciones se
desprende que los trabajos modicatorios que se propician no exceden
del 30% del total de la obra contratada, por lo que puede materializarse
la Ley de Obras Públicas Nº 8614 y su Decreto Reglamentario.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por el
Departamento Jurídico del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras
Viales con el Nº 325/2016, por Fiscalía de Estado bajo el Nº 1087/2016 y
en uso de sus atribuciones constitucionales,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A
Artículo 1º.- APRÚEBANSE los Trabajos Modicatorios necesarios
de efectuar en la obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA EL
I.P.E.M. Nº 327, ubicado en Bv. Mitre esquina Belgrano – Villa Santa Rosa
– Departamento Río Primero – Provincia de Córdoba”, y en consecuencia
ADJUDÍCANSE los mismos a la Empresa HIRAM S.A., contratista de la
obra principal, por la suma de Pesos Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Cua-
trocientos Noventa y Cuatro con Trece Centavos ($ 436.494,13), estable-
ciéndose un plazo de ejecución de sesenta (60) días.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos Cua-
trocientos Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro con Trece
Centavos ($ 436.494,13), con cargo a Jurisdicción 1.35, Programa 378-
000, Partida 12.06.00.00, Obras – Ejecución por Terceros del P.V. según lo
indica la Dirección General de Administración del Ministerio de Educación
en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido Nº 2016/000138.
Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura dependien-
te del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, a suscribir el
respectivo contrato de obra, previo cumplimiento por parte del adjudicata-
rio de los recaudos legales pertinentes, debiendo la contratista integrar la
garantía de el cumplimiento en la misma proporción establecida para el
contrato principal y cumplimentar con el sellado de Ley de las Enmiendas
de Contrato por Modicación de Obra.
Artículo 4º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro
de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y Fiscal de Estado.
Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección General
de Administración del Ministerio de Educación, al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Ocial, notifíquese, pase
a la Secretaria de Arquitectura a sus efectos y archívese.
FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIEN-
DA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL
DE ESTADO
MINISTERIO DE FINANZAS
Resolución N° 47
Córdoba, 09 de marzo de 2017
VISTO:
El expediente Nº 0027-063515/2016, por el que se propicia la formalización
de compensaciones de Recursos Financieros asignados por el Presupues-
to General de la Administración Provincial Ejercicio 2016 - Ley Nº 10.322
como así también de ajustes en el Plan de Inversiones Públicas que for-
man parte de la misma.
Y CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 150/04, se faculta a los titulares de cada uno de los
Poderes y Jurisdicciones de la Administración Central a autorizar las mo-
dicaciones presupuestarias compensadas entre los créditos asignados
dentro de su misma jurisdicción adecuando los montos, fuentes de nan-
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba