Resolución N° 422 1º Sección: Legislación – Normativas
| Fecha de Entrada en Vigor | 24 de Agosto de 2021 |
| Emisor | Ministerio de educación |
| Fecha de la disposición | 9 de Agosto de 2021 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
5
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CVIII - TOMO DCLXXX - Nº 173
CORDOBA, (R.A.) MARTES 24 DE AGOSTO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”
Resolución N° 287
Córdoba, 19 de agosto de 2021
Expediente N° 0045-022876/2020/A3.-
VISTO: este expediente por el cual la Directora General de Coordinación de
Obras Públicas, como Coordinadora de la “Unidad Ejecutora para la Regla-
mentación y Gestión del Consorcio Caminero Único”, propicia la aprobación
del nuevo plan de avance y curva de inversión, correspondientes a la obra:
“MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES – RUTA PROVINCIAL E52 –
TRAMO: POZO DEL MOLLE – LOS UCLES (RUTA PROVINCIAL N° 3) –
DEPARTAMENTOS: GENERAL SAN MARTÍN, RÍO SEGUNDO Y UNIÓN”.
Y CONSIDERANDO:
Que el expediente de referencia se tramita en expediente electrónico,
mediante la aplicación Portal de Obras Públicas en adelante POP, de con-
formidad a lo prescripto por Ley N° 10.618, su Decreto Reglamentario N°
750/19, la Resolución N° 1 de la Secretaría de Planeamiento y Moderniza-
ción, la Resolución N° 20 de la Dirección General de Compras y Contrata-
ciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria de
aplicación en la especie.
Que la obra mencionada fue adjudicada al Consorcio Caminero Único,
creado por Ley N° 10.546 y su Decreto Reglamentario N° 1053/2018, por
Resolución Ministerial N° 163/2021 de fecha 17 de mayo de 2021, suscri-
biéndose el pertinente contrato de obra con fecha 15 de junio de 2021 y el
acta de replanteo total confeccionada con fecha 7 de julio de 2021. Fijando
el plazo de ejecución de obra en 360 días a contar desde la fecha del
Acta de Replanteo; con un avance real acumulado al mes de julio de 2021
de 0,16%, según archivos titulados “RESUMEN MEDICIÓN MENSUAL N°
001 CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUL - 2021” y “MEDICIÓN MEN-
SUAL N° 001 CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUL – 2021”.
Que por Nota de Pedido N° 2 de fecha 23 de julio de 2021, la contratis-
ta solicita la aprobación de un nuevo plan de trabajo y curva de inversión,
habiendo renunciado expresamente a reclamar “gastos improductivos,
gastos generales directos e indirectos, como cualquier otro que pudiera co-
rresponder por la instrumentación, tramitación, aprobación y / o aplicación
del Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión”.
Que se acompaña “Informe Resumen de Nuevo Plan de Avance y Cur-
va de Inversión”, en virtud del cual se desprende que el Consorcio Cami-
nero único, contratista de la obra de referencia, solicita la aprobación del
Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión atento a que: “…El replanteo
de la obra se efectuó en periodo invernal con menor cantidad de horas de
luz diurna y temperaturas bajas, que disminuyen las horas efectivas de
trabajo. Además, es necesario efectuar un ajuste de proyecto y determinar
la rasante denitiva planialtimetricamente, como así también efectuar los
ajustes hidráulicos que permitan denir las intervenciones necesarias…”.
Que obra Dictamen Nº 329/2021 de la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio en el que se expresa que lucen agregadas las
constancias obrantes en Sistema POP, en especial la intervención de los
organismos con competencia técnica de la Dirección de Vialidad, lo es-
tablecido en el art. 41 correlativos y concordantes del Pliego General de
Condiciones (T.O. por Decreto Provincia N° 4758/77).
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-
do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el
N° 329/2021 y en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión
correspondientes a la obra: “MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES –
RUTA PROVINCIAL E52 – TRAMO: POZO DEL MOLLE – LOS UCLES (RUTA
PROVINCIAL N° 3) – DEPARTAMENTOS: GENERAL SAN MARTÍN, RÍO SE-
GUNDO Y UNIÓN”, conforme planilla que, como Anexo I, compuesto de dos (2)
fojas útiles forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-
letín Ocial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora para la Reglamenta-
ción y Gestión del Consorcio Caminero Único a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución N° 422
Córdoba, 09 de agosto de 2021
VISTO: El Expediente Nº 0109-113853/2013 del registro del Ministerio de
Educación;
Y CONSIDERANDO:
Que las referidas actuaciones se relacionan con la baja por fallecimien-
to de personal dependiente de esta Cartera Educativa.
Que se ha dado cumplimiento con las disposiciones legales perti-
nentes.
Por ello, el Dictamen N° 0186/2020 y su ampliación de fecha 14 de
mayo de 2021 (fs. 97), ambos del Área Jurídica de este Ministerio, y en uso
de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 16/16;
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
Art. 1°.- DISPONER la baja por fallecimiento, a partir del 10
de septiembre de 2010, del docente Juan Cruz BERRETTAROSSA (M.I.
N° 31.169.109), en el cargo de Maestro de Materia Especial -Enseñanza
Primaria- (13-515), dependiente de este Ministerio.
Art. 2°.- PROTOCOLÍCESE, dése a la Secretaría de Capital Huma-
no, comuníquese, publíquese en el Boletín Ocial y archívese.
FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba