Resolución N° 42 1º Sección: Legislación – Normativas
| Fecha de Entrada en Vigor | 11 de Mayo de 2022 |
| Emisor | Ministerio de Ciencia y Tecnología |
| Fecha de la disposición | 9 de Mayo de 2022 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
4
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIX - TOMO DCLXXXIX - Nº 96
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 11 DE MAYO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
“Las Malvinas son argentinas”
una variación de referencia de 9,49% y el saldo a integrar de $ 923.827,22;
en cuanto a la Adecuación Provisoria Nº 2 se informa que corresponde
al mes de abril/2021, la variación de referencia es de 9,38% y el saldo a
integrar por Adecuación Provisoria es de $ 2.407.900,85 y respecto a la
Adecuación Provisoria Nº 3 corresponde al mes de mayo/2021, la varia-
ción es de 7,25% y el saldo a integrar por Adecuación Provisoria es de $
947.707,78; en consecuencia, el nuevo costo del presupuesto total de la
obra complementaria asciende a la suma de $ 24.520.559,49.
Que se ha incorporado en autos Formulario de Aceptación de Adecuación
Provisoria de Precios Nº 1, 2 y 3 suscripto por el representante de la rma
contratista, por el que presta conformidad a las Adecuaciones Provisorias de
Precios por las variaciones de costos vericadas en los meses de enero, abril
y mayo del 2021, habiendo renunciado la misma a todo reclamo, conforme lo
estipulado por el artículo 14 del Anexo I Decreto Nº 800/2016.
Que se agrega Documento de Contabilidad - Nota de Pedido N°
2022/000133 que certica la reserva presupuestaria para atender la eroga-
ción que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N° 105/2022 de la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad
a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados
los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N° 800/2016 y dis-
posiciones de la Resolución Nº 223/216 del entonces Ministerio de Vivienda,
Arquitectura y Obras Viales, atento a que se ha vericado una variación en
los precios ponderados de los factores de costos del contrato superior al
cinco por ciento (5%) respecto a los valores Contractuales vigentes.
Que en consecuencia, dicha asesoría considera que contempladas
las previsiones del Decreto N° 800/2016 y sus modicatorios, para los
cálculos efectuados, vericada la existencia de los supuestos que tornan
procedente la aplicación del precitado decreto, lo cual queda evidenciado
en lo actuado y aprobado, puede procederse como se gestiona, debiendo
la Secretaría de Arquitectura solicitar oportunamente la integración de la
garantía de contrato y formalizar addenda, habida cuenta que existe una
modicación del precio contractual que produce consecuencias jurídicas
en la ejecución del contrato de obra pública de que se trata.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dicta-
minado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio
con el N° 105/2022, Providencia de fecha 1 de febrero de 2022 y en
uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el Formulario de Aceptación de Adecua-
ción Provisoria de Precios Nº 1, 2 y 3 por las variaciones de costos ve-
rificadas en los meses de enero, abril y mayo del 2021, en los Trabajos
Complementarios de la obra: “RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR
DE LA NUEVA SEDE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, ubicado en calle
Rivera Indarte N° 33 – Barrio Centro – Localidad de Córdoba – Depar-
tamento Capital – Provincia de Córdoba”, por la suma de Pesos Cuatro
Millones Doscientos Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco
con Ochenta y Cinco Centavos ($ 4.279.435,85), suscripto con fecha
4 de marzo del 2022 por el socio gerente de la empresa TETRA S.R.L,
contratista de la obra, señor Sebastián CASTELLANO, que como Ane-
xo I, compuesto de una (1) foja, se acompaña y forma parte integrante
del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos
Cuatro Millones Doscientos Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y
Cinco con Ochenta y Cinco Centavos ($ 4.279.435,85), conforme lo indica
la Dirección General de Administración de este Ministerio, en su Documen-
to de Contabilidad - Nota de Pedido N° 2022/000133, con cargo a Jurisdic-
ción 1.50, Programa 506-011, Partida 12.06.00.00, Obras - Ejecución por
Terceros del P.V.
Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscri-
bir la enmienda de contrato por adecuación provisoria de precios, debiendo
la Empresa TETRA S.R.L., de corresponder, integrar el importe adicional
de garantía de cumplimiento de contrato.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a
la Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de
Cuentas de la Provincia, publíquese en el Boletín Ocial, notifíquese, pase
a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
SECRETARÍA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y
ECONOMÍAS DEL CONOCIMIENTO
Resolución N° 42
Córdoba, 9 de Mayo de 2022
VISTO: la solicitud de inscripción en el Registro de Beneciarios del Ré-
gimen de Promoción de la Economía del Conocimiento de la Provincia de
Córdoba (RECOR), efectuada por la rma “ITECH3D S.A.S.”.
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley Nº 10.649 y su modicatoria, se creó el “Registro
de Beneciarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conoci-
miento de la Provincia de Córdoba (RECOR)”, en el que deben inscribirse
quienes, cumpliendo los requisitos, estén inscriptos previamente en el Re-
gistro Nacional y se encuentren gozando de los benecios estipulados en
la Ley Nacional Nº 27.506 y deseen acceder a los benecios creados por la
precitada Ley.
Que por medio del Decreto Nº 193/2021, se aprobó la Reglamentación
de la Ley Nº 10.649 y su modicatoria, y se dispuso que el Ministerio de
Ciencia y Tecnología, a través de esta Secretaría de Nuevas Tecnologías y
Economía del Conocimiento, o el organismo que en el futuro lo sustituya en
sus competencias, fuera la Autoridad de Aplicación del precitado régimen
de promoción.
Que, con fecha 28/04/2022, la rma “ITECH3D S.A.S. (C.U.I.T 30-
71635099-8)” presentó la solicitud de inscripción en el RECOR, mediante
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba