Resolución N° 415
| Emisor | Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales |
| Fecha de la disposición | 14 de Diciembre de 2016 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
14
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIV - TOMO DCXXVI - Nº 25
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 3 DE FEBRERO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
“2016 - 2017 Año Brocheriano“
– TOTORAL –PROVINCIA DE CÓRDOBA”, y consecuentemente ADJUDÍ-
CASE la ejecución de los mismos a la Empresa VAWA S.A.C.I.C.I., contra-
tista de la obra principal, conforme Planilla que como Anexo I, compuesto
de una (1) foja, integra el presente Decreto, por la suma de Pesos Quin-
ce Millones Trescientos Cuarenta y Tres Mil Cien con Cincuenta y Nueve
Centavos ($ 15.343.100,59), signicando una incidencia del 29,89% con
respecto a valores del contrato original, estableciéndose un plazo de eje-
cución de obra de diez (10) meses, llevando la fecha de nalización de la
presente obra al día 12 de marzo de 2018.
Artículo 2°.- APRUÉBASE la Planilla Comparativa de la Modicación
N° 1 que arroja una diferencia de Pesos Quince Millones Trescientos Cua-
renta y Tres Mil Cien con Cincuenta y Nueve Centavos ($ 15.343.100,59),
representando un incremento del 29,89% del monto contractual, ascen-
diendo el nuevo monto del mismo a la suma de Pesos Sesenta y Seis
Millones Seiscientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Setenta con Siete
Centavos ($ 66.672.470,07).
Artículo 3º.- APRUÉBASE una nueva ampliación de Plazo de Obra
de diez (10) meses, llevando el vencimiento del plazo de obra al día 12 de
marzo de 2018.
Artículo 4°.- APRUÉBASE la conformidad expresada por la Empresa
VAWA S.A.C.I.C.I., para la ejecución de los trabajos de que se trata en los
términos de su presentación y la renuncia a todo gasto improductivo que
pudiere generarse como consecuencia de la instrumentación y tramitación
de la presente modicación de obra.
Artículo 5°.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos
Quince Millones Trescientos Cuarenta y Tres Mil Cien con Cincuenta y Nue-
ve Centavos ($ 15.343.100,59), de acuerdo al siguiente detalle: la suma
de Pesos Doce Millones Doscientos Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos
Ochenta con Cuarenta y Siete Centavos ($ 12.274.480,47) a Presupuesto
Futuro Año 2017 y la suma de Pesos Tres Millones Sesenta y Ocho Mil
Seiscientos Veinte con Doce Centavos ($ 3.068.620,12), a Presupuesto
Futuro Año 2018, conforme lo indica el Departamento Administración y Per-
sonal de la Dirección Provincial de Vialidad en su Documento de Contabili-
dad - Nota de Pedido - N° 2016/000795.
Artículo 6º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provincial
de Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra, previo cumplimiento
por parte del adjudicatario de los recaudos legales pertinentes, debiendo la
contratista integrar la garantía de el cumplimiento en la misma proporción
establecida para el contrato principal y cumplimentar con el sellado de Ley
de las Enmiendas de Contrato por Modicación de Obra.
Artículo 7º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Departamento
Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad depen-
diente de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuní-
quese, publíquese en el Boletín Ocial, notifíquese, pase a la citada Direc-
ción a sus efectos y archívese.
FDO: CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS
VIALES
Resolución N° 415
Córdoba, 14 de diciembre de 2016
Expediente Nº 0047-001278/2013/R12-
VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura propicia por
Resolución Nº 688/2016, la aprobación del Acta Acuerdo de Redetermina-
ción de Precio por Reconocimiento de la Octava, Novena, Décima y Déci-
ma Primera Variación de Costos, correspondientes a los meses de diciem-
bre de 2015; febrero, mayo y junio de 2016 respectivamente, por trabajos
faltantes de ejecutar en la obra: “EJECUCIÓN DE OBRAS EXTERIORES
EN EL PABELLÓN CIELO Y TIERRA, UBICADO EN PARQUE LAS TEJAS
- PREDIO DE LA EX CASA DE GOBIERNO - BARRIO NUEVA CÓRDO-
BA – PROVINCIA DE CÓRDOBA - DEPARTAMENTO CAPITAL”, suscripta
el día 14 de octubre de 2016, entre el señor Secretario de Arquitectura y el
Presidente de la empresa COVA S.A., contratista de la obra.
Y CONSIDERANDO:
Que obra en autos copia certicada de la Resolución Nº 220 de fecha 6
de octubre de 2014 del entonces Ministerio de Infraestructura, mediante la
cual se adjudicó la ejecución de los trabajos de que se trata a la empresa
COVA S.A., así como del contrato correspondiente suscripto con fecha 10
de marzo de 2015 y del Acta de Replanteo de fecha 13 de abril de 2015.
Que se glosa documentación presentada por la contratista fundamen-
tando su pedido.
Que por Resolución N° 044 de fecha 2 de mayo de 2016 se aprobó
Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios por Reconocimiento de la
Séptima Variación de Costos correspondiente al mes de agosto de 2015 a
la Empresa COVA S.A.
Que la División Certicaciones de la citada Secretaría informa que se
ha confeccionado Certicado Extraordinario de Pago a Cuenta del 10% del
monto contractual de la obra y da cuenta que el avance de la misma al mes
de mayo de 2016 alcanza el 87,25%.
Que la Sección de Estudio de Costos de la Secretaría de Arquitectura
informa que se han producido variaciones en el precio de la obra del 7,34%,
10,05%, 7,26% y 7,72% respectivamente correspondiente a los meses de
diciembre de 2015; febrero, mayo y junio del 2016, que implican montos a
imputar de $ 233.246,02, $ 312.302,61, $ 143.795,46 y $ 158.033,95 res-
pectivamente, lo que hace un total de $ 847.378,04, importe resultante de
aplicar al monto contractual faltante de ejecutar, deducido el 10% de utili-
dad invariable y el 10% liquidado en concepto de Certicado Extraordinario
(Pago a Cuenta), el incremento citado, ascendiendo el nuevo precio de la
obra a $ 16.676.179,30.
Que las partes dejan expresamente establecido (Cláusula sexta del
Acta Acuerdo) que una vez aprobada la referida Acta, se satisfacen total
y absolutamente sus intereses contenidos en la misma, relacionados con
el reajuste de precio de la obra, por lo que de pleno derecho se entenderá
que las partes renuncian a todo otro reclamo o derecho fundado en las
cláusulas expresadas en dicho acuerdo, todo ello de conformidad con las
previsiones del Artículo 16 del Decreto Provincial Nº 1133/2010, recticado
por su similar Nº 1231/2010.
Que se agrega en autos Documento de Contabilidad - Nota de Pedido
N° 2016/001432 que certica la reserva presupuestaria para atender la ero-
gación que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N° 585/2016 del Departamento Jurídico de este
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba