Resolución Nº 413/GCABA/MDUGC/14

• Firmantes: Chaín
• Jefe de Gobierno: Mauricio Macri
• Emisor: Ministerio de Desarrollo Urbano
• Fecha de la disposición: 9 de Diciembre de 2014

VISTO:

el Expediente N°2.407.521/2013 y el Expediente N° 15.515.078/2014, por el que

tramita la aprobación de la ampliación de plazo N°2 de la obra "Sala de Ensayo de

Danza para Ballet Contemporáneo, Camarines, Sanitarios y Oficinas de Dirección de

Ballet" y

CONSIDERANDO:

Que la obra que se trata fue adjudicada a la Empresa CONORVIAL S.A. por

Resolución N° 325-MDUGC-2013, de fecha 04 de Octubre de 2013, y tramita por

Expediente N° 2.407.521/2013;

Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la

Empresa adjudicataria fue suscripta el día 22 de Octubre de 2013;

Que se procedió a dar Inicio de Obra el día 18 de Noviembre de 2013, firmándose el

Acta de Inicio, entre la Empresa Contratista, la Inspección de Obra y el Director

General de Obras de Arquitectura estableciéndose un plazo de ejecución de 7 (siete)

meses, siendo el final de la misma el 18 de junio del 2014;

Que por Resolución N° 279-MDUGC del 20 de Agosto de 2014 fue aprobada la

Ampliación de plazo N°1 que extendió el Plazo de la obra en 90 (noventa) días

llevando la finalización de la misma al día 18 de septiembre de 2014;

Que la ampliación de plazo corresponde para la ejecución del BED N°3 que se

encuentra en trámite por E.E. N° 16048585-2014 y que contempla el cambio del piso

de las salas de ensayo, ya que el especificado en Pliego no respondía técnicamente a

las necesidades de flexibilidad requeridas por el Director del Ballet del Teatro San

Martin, sobre lo cual se adjuntan las Notas emitidas del Complejo Teatral de Buenos

Aires

Que la presente solicitud de ampliación de plazo de obra es de 91 (noventa y un) días

corridos, trasladando la fecha de finalización de la obra al 18 de Diciembre de 2014,

para lo cual la Empresa Contratista presentó un nuevo plan de trabajos y curva de

inversión, a los que la Inspección de Obra ha prestado su conformidad;

Que la Empresa CONORVIAL S.A. ha renunciado en forma expresa al eventual

reclamo de cualquier gasto improductivo y/o daños y perjuicios, y/o cualquier otro

reclamo que surja con motivo de la presente ampliación de plazo;

Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha

tomado la debida intervención y propicia la aprobación de...