Resolución N° 368 1º Sección: Legislación – Normativas

• Fecha de Entrada en Vigor: 27 de Enero de 2023
• Emisor: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
• Fecha de la disposición: 10 de Noviembre de 2022

4

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

1a

5

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCVII - Nº 5

CORDOBA, (R.A.) VIERNES 6 DE ENERO DE 2023

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 368

Córdoba, 10 de noviembre de 2022

Expediente Nº 0047-000039/2021/R5.-

VISTO: este expediente en el que el señor Secretario de Arquitectura

propicia por Resolución Nº 000653/2022, la aprobación de la Tercera

Adecuación Provisoria de Precios por las variaciones de costos veri-

ficadas en el mes de junio del 2022 en la obra: “PUESTA EN VALOR

Y REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE LAS MUJERES (EX CLUB EL

PANAL) – 1° ETAPA, Ubicado en Calle Rivera Indarte N° 55 - Barrio

Centro - Localidad de Córdoba – Departamento Capital - Provincia

de Córdoba”.

Y CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico,

mediante la aplicación Portal de Obras Públicas, en adelante POP, de con-

formidad a lo prescripto por Ley N° 10.618, su Decreto Reglamentario N°

750/2019, Resolución N° 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Mo-

dernización, Resolución N° 20/2019 de la Dirección General de Compras

y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación comple-

mentaria de aplicación en la especie, entre otros extremos.

Que la Adecuación de Precio de que se trata encuadra en las previsio-

nes del Decreto Nº 800/2016, modicado por su similar Nº 30/2018, dispo-

siciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda,

Arquitectura y Obras Viales y Art. 37 del Pliego Particular de Condiciones

de la obra de referencia.

Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio ad-

vierte la existencia de un archivo titulado “Índice”, haciendo plena fe de su

contenido.

Que mediante Resolución Ministerial Nº 315/2021, se adjudicó la eje-

cución de la referida obra a la empresa MARTINAZZO JUAN PABLO, sus-

cribiéndose el pertinente contrato el día 10 de noviembre del 2021, con un

plazo de ejecución de obra 150 días a contar desde la suscripción del Acta

de Replanteo, la cual fue confeccionada con fecha 20 de diciembre del

2021. Asimismo, la Secretaría de Arquitectura por resoluciones N° 000216,

000393 y 000696, todas del 2022, dispuso las ampliaciones de plazos por

90, 90 y 120 días, respectivamente, jando como nueva fecha de venci-

miento el 15 de marzo del 2023.

Que obra en autos, copia de Resolución Ministerial N° 356/2022 por

la cual se aprobó la Segunda Adecuación Provisoria de Precios en la obra

que se trata, correspondiente a marzo del 2022.

Que consta en autos Solicitud de Adecuación Provisora realizada por

la empresa MARTINAZZO JUAN PABLO, suscripta digitalmente con fecha

24 de junio del 2022.

Que la División Certicaciones de la Secretaria de Arquitectura informa

“…SI se confeccionó el Certicado Extraordinario de Pago a Cuenta POR

SISTEMA POP…”.

Que la Jefatura de Área Estudios de Costos de la Secretaría de Arqui-

tectura incorpora informe de “Adecuación Provisoria – Obra Faltante a Eje-

cutar – Junio/2022” del cual surge que los cálculos practicados se hallan

en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 800/2016 y, que a la fe-

cha del tercera salto el porcentaje físico ejecutado de obra era del 19,08%

(coincidente con archivo titulado “Medición Mensual N° 006-0 correspon-

diente al periodo May-2022”, obrante en POP) y, que la variación al mes

de junio del 2022 alcanzó un 15,44%, lo que representa económicamente

un incremento de $ 6.939.902,55, siendo que el nuevo monto del contrato

adecuado de la obra asciende a la suma de $ 100.672.877,71.

Que consta en autos Planilla de Índices, de Coecientes y de Monto de

Obra faltante de ejecutar.

Que se ha incorporado en autos el Formulario de Aceptación de Ade-

cuación Provisoria de Precios, suscripto con fecha 23 de septiembre de

2022, habiendo renunciado la contratista a todo reclamo, conforme lo esti-

pulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.

Que se ha agregado en las presentes actuaciones el Documento Con-

table - Nota de Pedido N° 2022/000478 que certica la reserva presupues-

taria para atender la erogación que lo gestionado implica.

Que obra Dictamen N° 404/2022 de la Dirección General de Asun-

tos Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que de

conformidad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados

y cumplimentados los extremos legales necesarios previstos por el

Decreto N° 800/2016, modificado por el Decreto N° 30/2018 y dispo-

siciones de la Resolución Ministerial Nº 223/2016, atento a que se ha

verificado una variación en los precios ponderados de los factores de

costos del contrato, superior al diez por ciento (10%) respecto a los

valores contractuales vigentes, pudiendo proceder a la aprobación del

nuevo monto del contrato de la obra, debiendo oportunamente suscribir

la adenda de contrato correspondiente, habida cuenta que existe una

modificación del precio contractual que produce consecuencias jurídi-

cas en la ejecución del contrato de obra pública de que se trata.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-

do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el

N° 404/2022 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

Artículo 1º.- APRUÉBASE la Tercera Adecuación Provisoria de Pre-

cios por variaciones de costos producidas en el mes de junio del 2022, de

los trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “PUESTA EN VALOR Y REHA-

BILITACIÓN DEL MUSEO DE LAS MUJERES (EX CLUB EL PANAL) – 1°

ETAPA, Ubicado en Calle Rivera Indarte N° 55 - Barrio Centro - Localidad

de Córdoba – Departamento Capital - Provincia de Córdoba”, por la suma