Resolución N° 35 - Letra: D 1º Sección: Legislación – Normativas

• Fecha de Entrada en Vigor: 14 de Octubre de 2021
• Emisor: Ministerio de finanzas

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

1a

2

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXII - Nº 213

CORDOBA, (R.A.) JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 35 - Letra:D

Córdoba, 13 de septiembre de 2021

VISTO: El expediente Nº 0011-061348/2021, en el que el Ministerio de Jus-

ticia y Derechos Humanos, propicia realizar adecuaciones del Presupuesto

General de la Administración Pública Provincial, en vigencia.

Y CONSIDERANDO:

Que, en virtud de lo solicitado por el señor Ministro de Justicia y De-

rechos Humanos, devine necesario incrementar el crédito presupuestario

del programa 408 “Actividades Centrales del Servicio Penitenciario” en la

partida 02010000 “Alimentos para Personas”, por la suma de Pesos Ciento

Treinta y Un Millones ($ 131.000.000,00), ello a los efectos de cubrir en

su totalidad la adquisición de alimentos en los distintos Establecimientos

Penitenciarios de Capital e Interior, para el 4° trimestre del año 2021.

Que la modicación propuesta se encuadra en las disposiciones de los

artículos 31 y 110 in ne de la Ley N° 9086, texto reglamentado.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la Subse-

cretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y lo dictaminado

por la Jefatura Área Legales de este Ministerio al Nº 446/2021 y los térmi-

nos de la Resolución Ministerial N° 119/2020,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros del

Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, en vigencia,

de conformidad con el detalle analítico incluido en el Documento Modica-

ción de Crédito Presupuestario N° 35 (Compensación Interinstitucional) del

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que, como Anexo con una (1)

foja útil, forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º PROTOCOLICESE, dése intervención a la Subsecretaría

de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y a la Contaduría Gene-

ral de la Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia, a la

Legislatura, comuníquese, publíquese en el Boletín Ocial y archívese.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL DIGITAL N° 2021/D-0000035

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -

MINISTERIO DE FINANZAS

Por encomienda de rma – Resolución Ministerial N° 119/2020

ANEXO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 347

Córdoba, 06 de octubre de 2021

Expediente Nº 0045-022735/2020/A10.-

VISTO: este expediente por el cual la Directora General de Coordinación

de Obras Públicas, como Coordinadora de la “Unidad Ejecutora para la

Reglamentación y Gestión del Consorcio Caminero Único”, propicia la apro-

bación del nuevo plan de avance y curva de inversión, correspondientes a

la obra: “MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA RED SECUNDARIA

S-130 – LAS PEÑAS – LOS MISTOLES – DEPARTAMENTO TOTORAL”.

Y CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico,

mediante la aplicación Portal de Obras Públicas – POP, de conformi-

dad a lo prescripto por la Ley Nº 10.618, su Decreto Reglamentario Nº

750/2019, la Resolución Nº 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y

Modernización, la Resolución Nº 20/2019 de la Dirección General de

Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legisla-

ción complementaria de aplicación en la especie.

Que la Dirección General de Asuntos Legales advierte sobre la

existencia de un archivo titulado “índice”, haciendo plena fe de su con-

tenido.

Que la obra mencionada fue adjudicada al Consorcio Camine-

ro Único, creado por Ley N° 10.546 y su Decreto Reglamentario N°

1053/2018, por Resolución Ministerial N° 008/2021 de fecha 27 de ene-

ro del 2021, suscribiéndose el contrato de obra con fecha 5 de marzo

del 2021 y el acta de replanteo total confeccionada con fecha 23 de

abril del 2021. Asimismo, el plazo de ejecución de la obra se estableció

en 270 días a contar desde la fecha del Acta de Replanteo, punto II.2.2

del Legajo Único de Contratación obrante en POP; y el avance real

acumulado al mes de agosto de 2021 es del 11.55 %, según archivos

titulados “RESUMEN MEDICIÓN MENSUAL Nº 005-0 CORRESPON-

DIENTE AL PERIODO AGO-2021” y “MEDICIÓN MENSUAL N° 005-0

CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGO-2021”.

Que por Nota de Pedido N° 4 de fecha 29 de julio del 2021, la con-

tratista solicita la reformulación del Plan de Trabajo y Curva de Inver-

sión, habiendo renunciado expresamente a reclamar gastos improduc-

tivos, gastos generales directos e indirectos, como cualquier otro que

pudiera corresponder por la instrumentación, tramitación, aprobación

y/o aplicación del Nuevo Plan de Avance y Curva de inversión, confor-

me archivo titulado “Nota de conformidad por Nuevo Plan de Avance y

Curva de Inversión”.

Que se incorpora “Informe Resumen de Nuevo Plan de Avance y

Curva de Inversión”, donde se detallan los motivos que justifican la soli-

citud de que se trata, a saber; “ El pedido se fundamenta en la demora

para la definición de la rasante del proyecto, debido a las particularida-

des que se presentan en el mismo, las cuales demandan trabajos de

relevamiento y de gabinete en oficina técnica, que no se ven reflejados

en las mediciones mensuales, no obstante esto, actualmente, la con-

tratista se encuentra realizando trabajos de limpieza y movimiento de

suelos de gran volumen a lo largo de gran parte de la traza que por la

naturaleza del contrato aún no se ven reflejados en las cantidades de