Resolución N° 348 1º Sección: Legislación – Normativas
| Fecha de Entrada en Vigor | 16 de Febrero de 2018 |
| Emisor | Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales |
| Fecha de la disposición | 3 de Noviembre de 2017 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
9
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CV - TOMO DCXXXVIII - Nº 32
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 16 DE FEBRERO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
señora Ana Carina RODRÍGUEZ, D.N.I. N° 29.029.961, en el cargo vacan-
te de Directora de Jurisdicción Control de Cajas Profesionales, actualmen-
te dependiente de la Secretaría Legal y Técnica y de Previsión Social del
Ministerio de Finanzas, por haber obtenido el primer lugar en el Orden de
Mérito correspondiente al concurso de títulos, antecedentes y oposición,
convocado por Resolución N° 268/2015 del citado Ministerio, en los térmi-
nos del artículo 14, punto II), apartado B) de la Ley N° 9361.
Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que la Dirección de Jurisdicción de Re-
cursos Humanos del referido Ministerio, de corresponder, vericará el efec-
tivo cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos 12 y 13
de la Ley N° 7233 para el ingreso de personal a la Administración Publica
Provincial.
Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores
Ministro de Finanzas y Fiscal de Estado y rmado por la Señora Secretaría
General de la Gobernación.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dése a la
Secretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación,
publíquese en el Boletín Ocial y archívese.
FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR, FISCAL DE ESTADO - OSVALDO E.
GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS - SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENE-
RAL - JORGE EDUARDO CÓRDOBA
MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y
OBRAS VIALES
Resolución N° 348
Córdoba, 3 de noviembre de 2017
Expediente Nº 0045-017003/2014 (Cuerpos 1 al 8).-
VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de Vialidad pro-
picia mediante Resolución Nº 00718/2017, se apruebe la Modicación de
Obra Nº 1 correspondiente a la Obra: “PROYECTO Y REHABILITACIÓN
DE RUTA PROVINCIAL A-112 – TRAMO: AVENIDA CIRCUNVALACIÓN
– PROGRESIVA 10675 (EL QUEBRACHAL) – DEPARTAMENTO CAPI-
TAL”, a cargo de la Empresa CORBE S.R.L. - CIAR S.A.- CONSORCIO DE
COOPERACIÓN, por la suma de $ 20.904.776,60.
Y CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 475/2016, su Recticatoria Nº 022/2017 y Mo-
dicatoria Nº 061/2017, se adjudicó la ejecución de los referidos trabajos
con la citada Empresa, suscribiéndose el pertinente Contrato de Obra con
fecha 24 de mayo de 2017.
Que obran en autos Memoria Descriptiva de la Modicación de Obra
N° 1, Planos, Pliego Particular de Condiciones de Modicación de Obra Nº
1, Pliego Particular de Especicaciones Técnicas Nº 1, Cómputo Métrico y
Presupuesto de la Modicación de Obra Nº 1, conformidad de la Contratis-
ta para la ejecución de los trabajos de que se trata y renuncia todo gasto
improductivo que pudiera generarse como consecuencia de la instrumen-
tación y tramitación de la presente modicación de obra.
Que el Departamento I Conservación de Pavimentos de la Dirección Pro-
vincial de Vialidad, elabora Memoria Descriptiva de la modicación de obra
N° 1, en la cual describe la necesidad de efectuar nuevos trabajos que
tienen como nalidad solucionar el problema de capacidad y seguridad
vial que presenta el tramo de Avenida de Circunvalación y Prog. 10675 (El
Quebrachal), como consecuencia del alto volumen de tránsito.
Que se advierte de la documentación referente a la modicación de
obra propiciada en autos, que el plazo de ejecución de obra se prevé en
noventa (90) días, es decir que el plazo de vencimiento será el día 21 de
agosto de 2018.
Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento Con-
table - Nota de Pedido N° 2017/001168, en cumplimiento a lo establecido
por el artículo 13 de la Ley N° 8614, así como el Certicado de Habilitación
para Adjudicación, expedido por el Registro de Constructores de Obras
(artículo 23 correlativos y concordantes del Decreto Nº 809/96).
Que el Departamento I Conservación de Pavimentos de la Dirección Pro-
vincial de Vialidad, incorpora la Planilla Comparativa de Modicación de
Obra N°1, en la que expresa que se produce un aumento en el valor de la
obra de $ 21.740.967,66, lo que representa un incremento del 30,00% del
monto contractual.
Que asimismo, el Departamento II Gestión Económica de Obra, ela-
bora informe en donde se tiene en cuenta la aplicación de la exención del
impuesto sobre los Ingresos Brutos previstos en la Ley N° 10.411 y los cál-
culos pertinentes que fueron revisados en un todo de acuerdo a la fórmula
aritmética prevista en el Decreto N° 259/2017, quedando la Modicación de
Obra N° 1 a adjudicar en la suma de $ 20.904.776,60.
Que obra Dictamen Nº 408/2017 de la Dirección de Jurisdicción de
Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que los trabajos
modicatorios que se propician, encuentran su anclaje jurídico en las previ-
da por Ley N° 10.417, toda vez que los trabajos modicatorios representan
el 30% del contrato original, no superando el porcentaje establecido para
la especie.
Que el precio de los Trabajos Modicatorios fue readecuado en virtud
de las prescripciones del Decreto Nº 259/2017, por encontrarse alcanzados
por las previsiones de la Ley Nº 10.411 y enmarcados en las disposiciones
del artículo 4º - inciso a) y artículo 6º del mencionado instrumento legal y el
artículo 215 – inciso 32 del Código Tributario Provincial N° 6006 – T.O. por
Decreto Nº 400/2015 reglamentado por Decreto Nº 1205/2015.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictami-
nado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este
Ministerio con el Nº 408/2017,
EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- APRUÉBASE la readecuación del precio de la Modi-
cación de Obra Nº 1, que se autoriza por la presente, correspondiente a
la obra: “PROYECTO Y REHABILITACIÓN DE RUTA PROVINCIAL
A-112 – TRAMO: AVENIDA CIRCUNVALACIÓN – PROGRESIVA 10675
(EL QUEBRACHAL) – DEPARTAMENTO CAPITAL”, que contempla la exen-
ción del impuesto a los Ingresos Brutos, incorporada por Ley Nº 10.411
en el artículo 215 – inciso 32 del Código Tributario de la Provincia de
Córdoba – Ley Nº 6006 – T.O. por Decreto Nº 400/2015 y Reglamen-
tado por Decreto Nº 1205/2015, en la suma de Pesos Veinte Millones
Novecientos Cuatro Mil Setecientos Setenta y Seis con Sesenta Centavos
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba