Resolución N° 336 1º Sección: Legislación – Normativas
Fecha de Entrada en Vigor | 18 de Diciembre de 2017 |
Emisor | Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales |
Fecha de la disposición | 31 de Octubre de 2017 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
7
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIV - TOMO DCXXXVI - Nº 240
CORDOBA, (R.A.) MARTES 12 DE DICIEMBRE DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
“2016 - 2017 Año Brocheriano“
ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- ADJUDÍCASE, por Compulsa Abreviada, la ejecución de la
obra; “SEGURIDAD CIUDADANA – CUADRANTE ZONA NORESTE – CIU-
DAD DE CÓRDOBA”, con la Empresa VADIEG S.A. (CUIT: 30-71090475-4),
por la suma total de Pesos Ocho Millones Nueve Mil Setecientos Veintisiete
($ 8.009.727,00), con un plazo de ejecución de sesenta (60) días.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos Ocho
Millones Nueve Mil Setecientos Veintisiete ($ 8.009.727,00), conforme lo
indica el Departamento Administración y Personal de la Dirección Provin-
cial de Vialidad en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido Nº
2017/000702, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 529-000, Partida
12.06.00.00, Obras – Ejecución por Terceros, Centro de Costo 2594 –
Construcción Cordón Cuneta y Restauración de Calzada de Calles Urba-
nas Dpto. Capital del P.V.
Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provincial de
Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra, previo cumplimiento por
parte del adjudicatario de los recaudos legales pertinentes.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Departamento Ad-
ministración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad , al Tribunal
de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Ocial,
pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.
FDO.: JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIA-
LES
Resolución N° 336
Córdoba, 31 de octubre de 2017
Expediente Nº 0451-005998/2016/R1.-
VISTO: este expediente en el que la Dirección General de Administración
de este Ministerio propicia la aprobación del Acta Acuerdo de Redetermina-
ción de Precio por Reconocimiento de Variación de Costos de la prestación
del “SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INMUEBLES QUE OCUPA EL
MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA, UBICADOS EN CALLE MARIANO FRAGUEIRO
N° 431 – B° CENTRO, LOS POZOS N° 2880 – B° LA FRANCE Y HUM-
BERTO PRIMO N° 725 – B° CENTRO”, suscripta el día 22 de agosto de
2017 entre la Directora General de Administración de este Ministerio y la
Socia Gerente de la rma SERLIGRAL S.R.L., contratista del servicio.
Y CONSIDERANDO:
Que por Resolución Ministerial N° 363 de fecha 17 de noviembre de 2016
se adjudicó, mediante subasta electrónica inversa, el referido servicio de
limpieza a la citada rma por la suma de $ 2.316.000,00 por el término de
doce (12) meses.
Que consta en autos nota presentada por la contratista por la cual solicita
la Redeterminación de Precio por Reconocimiento de Variación de Costos
y acompaña detalle de los cálculos pertinentes.
Que obra en estas actuaciones Cédula de Noticación mediante la cual la
Subsecretaría de Administración de este Ministerio, a los nes de la rede-
terminación solicitada, pone en conocimiento de la contratista la vigencia
de las disposiciones del Decreto N° 1.160/2016 y las condiciones en base
de las cuales se efectúa la misma.
Que corre agregada la conformidad de la peticionante de adherir a las
disposiciones del citado Decreto, disminuyendo el precio nal de la oferta
en la suma de $ 2.200.200 (I.V.A. incluido).
Que en consecuencia, con fecha 9 de febrero de 2017 se dictó la Resolu-
ción Ministerial Nº 014 que modica su similar Nº 363/2017.
Que se agrega en autos la parte correspondiente del Pliego Particular de
Condiciones que rige la ejecución de la prestación a cargo de la Contra-
tista y en la que se prevé un régimen de Redeterminación de Precios y se
incorpora también la Nota Aclaratoria de la estructura de costos de la pres-
tación, en los términos del artículo 4° del Decreto N° 1.160/2016.
Que consta Solicitud de Provisión N° 114/2017 en la que se detalla la pres-
tación a cargo de la contratista y el precio correspondiente, contemplándo-
se asimismo la garantía de ejecución de contrato a presentar y la forma de
pago prevista contractualmente.
Que mediante Informe Técnico elaborado por la Dirección General de Ad-
ministración de este Ministerio se ha realizado el cálculo correspondiente
a la variación en el precio del monto de la contratación, además se deta-
llan los parámetros tenidos en cuenta a los nes de calcular la mano de
obra y la metodología para el cálculo (artículo 6º del Anexo I al Decreto Nº
1.160/2016).
Que el señor Subsecretario de Administración maniesta en autos que son
correctos tanto los cálculos de redeterminación de precios como del rea-
juste contable obrantes en autos.
Que se ha agregado el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio sus-
cripta el día 22 de agosto de 2017 entre la Directora General de Administra-
ción de este Ministerio y la Socia Gerente de la rma SERLIGRAL S.R.L.,
contratista del servicio, de cuya Cláusula Segunda surge que se le abonará
a ésta, un único monto mensual de $ 202.110,78 a par tir del 1 de junio de
2017 y hasta el vencimiento de la contratación.
Que se agrega en autos Documento Contable - Nota de Pedido N°
2017/001039 que certica la reserva presupuestaria para atender la eroga-
ción que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N° 433/2017 de la Dirección General de Asuntos Le-
gales de este Ministerio, mediante el cual se expresa que de conformidad
a las constancias obrantes en autos y en cumplimiento a las previsiones
incorporadas en el Contrato de Provisión/Suministro que rige la presente
contratación, surgen acreditados y cumplimentados los extremos legales
necesarios previstos en el régimen establecido en el Anexo I al Decreto
Nº 305/2016, modicado por Decreto N° 1.160/2016, atento a que los pe-
ríodos bajo análisis superan la variación promedio del 5% con respecto a
los precios de los factores correspondientes a los valores contractuales
vigentes, por lo que considera que puede aprobarse el Acta Acuerdo de
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba