Resolución N° 332 1º Sección: Legislación – Normativas
| Fecha de Entrada en Vigor | 15 de Noviembre de 2022 |
| Emisor | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS |
| Fecha de la disposición | 29 de Septiembre de 2022 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
3
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 230
CORDOBA, (R.A.) MARTES 15 DE NOVIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
“Las Malvinas son argentinas”
Provisoria de Precios Nº 5 por las variaciones de costos vericadas en el mes
de agosto de 2022, habiendo renunciado la contratista a todo reclamo, confor-
me lo estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.
Que se ha agregado el Documento Contable - Nota de Pedido N°
2022/000424 que certica la reserva presupuestaria para atender la ero-
gación que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N° 358/2022 de la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformi-
dad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimen-
tados los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N° 800/2016
y modicatorios, atento a que se ha vericado una variación en los precios
ponderados de los factores de costos del contrato superior al diez por ciento
(10%) respecto a los valores contractuales vigentes, puede procederse a
la aprobación del nuevo monto del contrato de la obra, debiendo oportuna-
mente suscribir la adenda de contrato correspondiente, habida cuenta que
existe una modicación del precio contractual que produce consecuencias
jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública de que se trata.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-
do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el
N° 358/2022 y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE la Adecuación Provisoria de Precios Nº 5
por variaciones de costos producidas en el mes de agosto de 2022, de los
trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “MEJORAMIENTO CAMINO DE
LA RED TERCIARIA T-334-8, T 346-9 Y T-396-7, TRAMO: RP Nº 1 – COLO-
NIA DOS HERMANOS – COLONIA MAUNIER – COLONIA 10 DE JULIO”,
por la suma total de Pesos Diecisiete Millones Ciento Ochenta y Siete Mil
Trescientos Cincuenta y Uno con Diez Centavos ($ 17.187.351,10), confor-
me Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios suscrip-
to con fecha 9 de septiembre de 2022, por el Consorcio Caminero Único,
representado por su Presidente, señor Agustín PIZZICHINI, contratista de
la obra, que como Anexo I compuesto de cuatro (4) fojas, se acompaña y
forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pesos
Diecisiete Millones Ciento Ochenta y Siete Mil Trescientos Cincuenta y Uno
con Diez Centavos ($ 17.187.351,10), conforme lo indica la Dirección General
de Administración de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad – Nota
de Pedido Nº 2022/000424, con cargo a: Jurisdicción 1.50, Programa 511-000,
Partida 12.06.00.00, Obras – Ejecución por Terceros del P.V.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección Ge-
neral de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Ocial, notifíquese, pase
a la Unidad Ejecutora a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO
Resolución N° 332
Córdoba, 29 de septiembre de 2022
Expediente Nº 0045-023064/2021/A13.-
VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de
la Provincia de Córdoba solicita las Adecuaciones Provisorias de Precios
Nº 2 y 3, por las variaciones de costos vericadas en los meses de abril y
junio de 2022, respectivamente, en la realización de la obra: “PAVIMENTA-
CIÓN CAMINOS SECUNDARIOS Y TERCIARIOS S-331, T-123-04, T-123-
23 – LONGITUD: 5,65 Km – TRAMO: MONTE MAIZ – COLONIA BARGE
- DEPARTAMENTOS: UNIÓN – MARCOS JUÁREZ”.
Y CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico,
mediante la aplicación Portal de Obras Públicas, en adelante POP, de con-
formidad a lo prescripto por Ley N° 10.618, su Decreto Reglamentario N°
750/2019, Resolución N° 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Mo-
dernización, Resolución N° 20/2019 de la Dirección General de Compras
y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación comple-
mentaria de aplicación en la especie, entre otros extremos.
Que la adecuación de precio de que se trata encuadra en las previsio-
nes del Decreto Nº 800/2016, modicatorios, disposiciones de la Resolución
Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y
Capítulo VII del Legajo Único de Contratación de la obra de referencia.
Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio advierte la
existencia de un archivo titulado “Índice”, haciendo plena fe de su contenido.
Que mediante Resolución Ministerial N° 344 de fecha 1 de octubre
del 2021, se adjudicó la ejecución de la referida obra al Consorcio Cami-
nero Único, suscribiéndose el pertinente contrato el día 17 de noviembre
del 2021, con un plazo de obra de doscientos cuarenta (240) días conta-
dos a partir de la suscripción del Acta de Replanteo la cual fue rubricada
con fecha 7 de febrero del 2022. Asimismo, por Resolución Ministerial N°
151/2022 se aprobó la Primera Adecuación Provisoria de Precios por varia-
ciones de costos vericadas en el mes de enero de 2022, mientras que por
su similar N° 196/2022 se aprobó Nuevo Plan de Inversión – Plan 02, de la
obra de referencia.
Que obran en autos Solicitudes de Adecuaciones Provisorias realiza-
das por el Consorcio Caminero Único, suscriptas digitalmente con fecha 6
de abril y 2 de junio del año 2022.
Que la Dirección General de Coordinación de Obras Públicas acom-
paña informe técnico, junto a su similar titulado “Adecuación Provisoria –
Obra Faltante a Ejecutar – Abril/2022”, de los cuales surge que los cálculos
practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº
800/2016, y que a la fecha del segundo salto el porcentaje físico ejecutado
de la obra era del 1,46% (coincidente con archivo titulado “MEDICIÓN
MENSUAL Nº 002-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAR/2022”) y
que la variación al mes de abril/2022 alcanzó un 13,65% lo que repre-
senta económicamente un incremento de $ 26.352.382,88; en relación al
tercer salto, del citado informe y del archivo titulado “Adecuación Proviso-
ria – Obra Faltante a Ejecutar – Junio/2022”, surge que el porcentaje físi-
co ejecutado de la obra era del 3,89% (coincidente con archivo titulado
“MEDICIÓN MENSUAL Nº 004-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba