Resolución N° 574/GCABA/SSPLAN/04

• Firmantes: Charrière
• Jefe de Gobierno: Aníbal Ibarra
• Emisor: Subsecretaría de Planeamiento
• Fecha de la disposición: 25 de Junio de 2004

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO

RESOLUCIÓN N° 574/ GCABA/ SSPLAN/ 04

RESCINDE EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CELEBRADO EL 1°/12/99 ENTRE LA EX DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y GESTIÓN URBANA, ACTUALMENTE DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, Y LA EMPRESA ECOCEI S.A. - RESCISIÓN DE CONTRATOS - OBRA MENOR - CASA MARÍA JOSEFA ESCURRA - ETAPA 6 - CONCURSO DE PRECIOS 29/99 - BASA S.A. - INCUMPLIMIENTO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS - DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 1999

Buenos Aires, 25/06/2004

Visto el Expediente N° 50.037/99 por el cual tramitó el Concurso de Precios N° 29/99, mediante el sistema de ajuste alzado, de la Obra Menor denominada Casa María Josefa Escurra - 6ta Etapa - mediante Disposición de llamado N° 229/DGPYGU/99 emitida por la ex Dirección General de Proyectos y Gestión Urbana actualmente Dirección General de Desarrollo Urbano dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento y;

CONSIDERANDO:

Que por dicho Expediente se otorgó la adjudicación de la Obra a la Empresa Ecocei S.A. mediante Disposición N° 276/GDPYGU/99 por resultar la oferta más conveniente y de menor precio, perfeccionándose dicho acto administrativo mediante la firma, por ambas partes contratantes, del correspondiente Contrato fechado el 1°/12/99 por un monto total de pesos sesenta y seis mil seiscientos veintitrés con cuarenta y dos centavos ($ 66.623,42) y cuyo plazo de ejecución conforme Art. 2° - Plazo de Ejecución - del mismo Contrato fuera establecido en cien (100) días corridos habiéndose dado comienzo de ejecución de las obras el 6/12/99 según lo estipulado en el mismo articulado de dicho instrumento legal;

Que como bien expresa la Procuración General en su Dictamen N° 11.748/02, punto II - Análisis de la Consulta - apartado 2° - de la situación de la Empresa Basa S.A. - 18° Párrafo - que se adjunta a fs. 612, 4° Cuerpo del Expediente N° 50.037/99 - dadas las particulares características de la obra en análisis, los pliegos tuvieron por finalidad exigir una perfecta coordinación entre los distintos adjudicatarios de las diferentes etapas - en alusión a la 5ta, 6ta, y 7ma etapa -, de modo tal que se entienda la obra como un todo indivisible que permita la obtención de un resultado final satisfactorio; dichos éstos resultan aplicables a la Empresa Ecocei S.A. en virtud del artículo 3.3.0.1 - Coordinación de Obras - del P.E.T. que expresa el Contratista de la Etapa 6 deberá coordinar con los Contratistas de las Etapas 5ta y 7ma el momento adecuado de entrada de cada uno de ellos en el...