Resolución N° 322 - Letra:D 1º Sección: Legislación – Normativas

• Fecha de Entrada en Vigor: 9 de Noviembre de 2023
• Emisor: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
• Fecha de la disposición: 6 de Septiembre de 2023

4

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

1a

3

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCCVII - Nº 214

CORDOBA, (R.A.) JUEVES 9 DE NOVIEMBRE DE 2023

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Artículo 1°- DESÍGNASE, a partir de la fecha de este instrumento

legal, al señor Diego Helio FERIOLI, D.N.I. N° 26.620.004, en el cargo de

Jefe de Departamento Jurídico, dependiente de la Jefatura de Área Ju-

rídico de la Dirección de Jurisdicción Asuntos Legales, en la órbita de la

Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Obras Públicas,

por haber obtenido el primer lugar en el Orden de Mérito correspondiente

al concurso de títulos, antecedentes y oposición, convocado por Resolu-

ción N° 2023/00000034 de la citada Cartera ministerial, en los términos del

artículo 14, punto II) A), de la Ley N° 9361.

Artículo 2°.- INSTRÚYESE a la sectorial de Recursos Humanos

del Ministerio actuante para que verifique el efectivo y oportuno cumpli-

miento, por parte del señor FERIOLI, de los requisitos de los artículos

12, 13 y concordantes de la Ley N° 7233 y su Reglamentación, en caso

de corresponder.

Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Obras Públicas y Fiscal de Estado, y firmado por el señor Secre-

tario General de la Gobernación.

Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a la Secretaría

de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación, notifíque-

se, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - RICARDO SOSA, MINISTRO DE

OBRAS PÚBLICAS - JULIO CESAR COMELLO, SECRETARIO GENERAL DE LA

GOBERNACIÓN - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 322 - Letra:D

Córdoba, 6 de septiembre de 2023

Expediente Digital N° 0047-001247/2023/R1.-

VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura propicia por

Resolución N° 000875/2023 se apruebe el Formulario de Aceptación de

Adecuación Provisoria de Precios Nº 1 por las variaciones de costos verifi-

cadas en el mes de julio del 2023, en la ejecución de la obra: “Reparación

del Hospital Misericordia - Localidad de Córdoba – Departamento Capital”.

Y CONSIDERANDO:

Que por Resolución Ministerial N° 2023/00000183 (tramitada en expe-

diente N° 0047-001103/2023), se adjudicó la obra “PLAN DE REPARACIÓN

DE HOSPITALES PÚBLICOS DE CÓRDOBA CAPITAL Y DEL INTERIOR,

en las localidades de Córdoba, Villa Caeiro y Jesús María - Provincia de

Córdoba” a la Empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A., suscribiéndose el per-

tinente contrato el día 30 de junio del 2023 y el Acta de Replanteo confec-

cionada con fecha 3 de julio del 2023, siendo el plazo contractual de ejecu-

ción de obra de ciento veinte (120) días, a contar desde la suscripción de

la misma, mientras que por Resolución N° 2023/000829 de la Secretaría

de Arquitectura se aprobó el nuevo Plan de Trabajo – Plan 01.

Que con fecha 27 de julio del año 2023 la contratista formalizó el pedi-

do de Adecuación Provisoria de Precios.

Que se desprende del Artículo 7 del Pliego Particular de Condiciones

que el plazo total para la ejecución de cada una de las obras “…comenza-

rá a contar, a partir de la fecha que se suscriba cada una de las Actas de

Replanteo individuales por cada una de los siete Nosocomios objetos de

intervención en el marco del referido Plan. Se deja asentado, que la gestión

de la ejecución de cada uno de los Establecimientos Hospitalarios objeto

de la contratación, se canalizará en forma individual y por separado, a

través del sistema informático Portal de Obras Públicas, asignando a esos

fines un número de Expediente distinto a cada Obra, el que se definirá una

vez adjudicada la misma”.

Que asimismo, por Anexo I del Contrato se mencionan cada uno de los

expedientes por los que se tramitarán las obras.

Que consta en autos el “CERTIFICADO ANTICIPO FINANCIERO 1 -

0047-001247/2023”, con fecha de emisión el 10 de julio de 2023.

Que el Área Estudios de Costos de la mencionada Secretaría, agrega in-

forme titulado “ADECUACIÓN PROVISORIA - OBRA FALTANTE A EJECUTAR

- JULIO/2023”, del cual surge que se procedió a confeccionar los cálculos en

un todo de acuerdo al Decreto Nº 800/2016, y que a la fecha del primer salto el

porcentaje físico de avance de la obra era del 0% y que la variación al mes de

julio/2023 alcanzó un 26,3% lo que representa económicamente un incremento

de $ 39.527.589,88. En consecuencia, el nuevo costo del presupuesto total de

la obra asciende a la suma de $ 197.740.805,08.

Que se ha incorporado en autos Formulario de Aceptación de Ade-

cuación Provisoria de Precios Nº 1, habiendo renunciado la contratista, a

todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos

o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, que pudieren generarse

con la tramitación de las presentes, conforme lo estipulado por el artículo

14 Anexo I del Decreto Nº 800/2016.

Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2023/000456

que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo

gestionado implica.

Que obra Dictamen N° 2023/00000418 y proveído de fecha 4 de sep-

tiembre de 2023, ambos de la Dirección General de Asuntos Legales de

este Ministerio mediante el cual se expresa que de conformidad a las

constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados

los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N° 800/2016,

modificado por el Decreto N° 30/2018 y disposiciones de la Resolución

Ministerial N° 223/2016, atento a que se ha verificado una variación en los

precios ponderados de los factores de costos del contrato, superior al diez

por ciento (10%) respecto a los valores contractuales vigentes, pudiendo

proceder a la aprobación del nuevo monto del contrato de la obra, debien-

do oportunamente suscribir la adenda de contrato correspondiente, habi-

da cuenta que existe una modificación del precio contractual que produce

consecuencias jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública de

que se trata, con las consideraciones allí expresadas.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-

do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el

N° 2023/00000418 y proveído de fecha 4 de septiembre de 2023 y en uso

de sus atribuciones,