Resolución N° 3078 1º Sección: Legislación – Normativas
Fecha de Entrada en Vigor | 21 de Febrero de 2017 |
Emisor | Ente regulador de los servicios públicos |
Fecha de la disposición | 23 de Noviembre de 2016 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
5
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIII - TOMO DCXXIII - Nº 234
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
“2016 - 2017 Año Brocheriano“
nalización de la presente obra al día 17 de junio de 2018.
Artículo 2º.- APRUÉBASE una nueva ampliación de Plazo de Obra
de diez (10) meses, llevando el vencimiento del plazo de obra al día 17 de
junio de 2018.
Artículo 3°.- APRUÉBASE la conformidad expresada por la Empresa
BECHA S.A. para la ejecución de los trabajos de que se trata en los térmi-
nos de su presentación y la renuncia a todo gasto improductivo que pudiere
generarse como consecuencia de la instrumentación y tramitación de la
presente modicación de obra.
Artículo 4º. - IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos
Catorce Millones Quinientos Treinta y Un Mil Novecientos Cuatro con Se-
senta y Nueve Centavos ($ 14.531.904,69) a Importe Futuro Año 2017, con-
forme lo indica el Departamento Administración y Personal de la Dirección
Provincial de Vialidad del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Via-
les en su Documento de Contabilidad (Nota de Pedido) N° 2016/000239.
Artículo 5º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provincial
de Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra, previo cumplimiento
por parte del adjudicatario de los recaudos legales pertinentes, debiendo la
contratista integrar la garantía de el cumplimiento en la misma proporción
establecida para el contrato principal y cumplimentar con el sellado de Ley
de las Enmiendas de Contrato por Modicación de Obra.
Artículo 6º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-
nistro de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y Fiscal de Estado.
Artículo 7º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Departamento
Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal
de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Ocial,
notifíquese a la citada Dirección a sus efectos y archívese.
FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIEN-
DA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL
DE ESTADO
Anexo: https://goo.gl/kOtDDE
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE JURISDICCION DE RECURSOS
HUMANOS
Resolución N° 44
Córdoba, 21 de Noviembre de 2016
VISTO:
Las resoluciones N° 108/2016 de la Dirección General de Educación
Primaria, y N° 110/2016 de la Inspección General de Educación Inicial, me-
diante la que se dispone cubrir con personal Titular las vacantes existentes,
designadas en jurisdicción de la Región Tercera- Departamentos: General
San Martín, Marcos Juárez, Tercero Arriba y Unión.
Y CONSIDERANDO:
Que por Decreto N°555/2016, se aprobaron los listados de docentes
aspirantes a cargos docentes Titulares de Capital e Interior Provincial, para
el periodo lectivo 2016.
Que resulta necesario dar cobertura a los cargos vacantes menciona-
dos en el Visto, con los aspirantes inscriptos en el listado citado preceden-
temente;
Por ello, normativa citada, articulo 15 inc a) ss y cc del Decreto Ley N°
1910/E/57 Estatuto de la Docencia Primaria y Preprimaria;
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL
MINISTERIO DE EDUCACION
RESUELVE
Articulo 1: CONVOCAR para el día Martes 29 de noviembre de 2016
en el Centro Educativo “José Ingenieros”, sito en calle Santa Fe N° 1217 de
la localidad de Villa María, a los docentes inscriptos en Padrón de aspiran-
tes a Titulares que se nominan en el Anexo I, compuesto de veintisiete (27)
fojas, para cubrir cargos vacantes en la Región Tercera- Departamentos:
General San Martín, Marcos Juárez, Tercero Arriba y Unión, conforme ho-
rarios y cargos detallados en los mencionados anexos, que forman parte
de la presente resolución.
Articulo 2: PROTOCOLICESE, publíquese en el Boletín Ocial de la
Provincia de Córdoba por el termino de dos (2) días consecutivos y archí-
vese.
FDO.: MIGUEL BARELLA – SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS.-
ANEXO: https://goo.gl/5rFJPi
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
ERSEP
Resolución N° 3078
Córdoba, 23 de Noviembre de 2016.
Y VISTO:
El Expediente N° 0521-053004/2016, en el que obra la presentación pro-
movida por el Ente Intermunicipal y Comunal Ruta Pcial. N°6, mediante la
cual solicita se convoque a Audiencia Pública a los nes del tratamiento
de readecuación tarifaria vigente equivalente al Cuarenta (40%) por ciento
para cada una de las categorías a partir del 1ro. de enero del 2017 y del
veinte (20%) por ciento, para cada una de las categorías a partir del 1 ° de
julio del 2017.-
Y CONSIDERANDO:
Que el Expediente N° 0521-053004/2016, en el que obran incorporadas
las presentaciones efectuadas por el Ente Intermunicipal y Comunal Ruta
Pcial. N° 6, para consideración del Ente Regulador de los Servicios Públi-
cos (ERSeP), relacionadas a la adecuación tarifaria de los servicios de
peaje su cargo, expresando la prestataria la necesidad de proceder a su
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba