Resolución N° 3 - Letra:D 1º Sección: Legislación – Normativas
| Fecha de Entrada en Vigor | 27 de Enero de 2023 |
| Emisor | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS |
| Fecha de la disposición | 3 de Enero de 2023 |
4
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
4
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CX - TOMO DCXCVII - Nº 4
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 5 DE ENERO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N° 3 - Letra:D
Córdoba, 03 de enero de 2023
Expediente Nº 0045-022964/2021/A32.-
VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de
la Provincia de Córdoba solicita la aprobación del nuevo plan de avance y
curva de inversión y ampliación de plazo, correspondientes a la obra: “ME-
JORAMIENTO CAMINO DE LA RED TERCIARIA T – 334-8, T - 346-9 y
T-396-7, TRAMO: RUTA PROVINCIAL N° 1 – COLONIA DOS HERMANOS
– COLONIA MAUNIER – COLONIA 10 DE JULIO”.
Y CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico,
mediante la aplicación Portal de Obras Públicas – POP, de conformidad a
lo prescripto por la Ley Nº 10.618, su Decreto Reglamentario Nº 750/2019,
la Resolución Nº 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Moderniza-
ción, la Resolución Nº 20/2019 de la Dirección General de Compras y Con-
trataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria
de aplicación en la especie.
Que la Dirección General de Asuntos Legales advierte sobre la exis-
tencia de un archivo titulado “Índice”, haciendo plena fe de su contenido.
Que la obra mencionada fue adjudicada al Consorcio Caminero Úni-
co, creado por Ley N° 10.546 y su Decreto Reglamentario N° 1053/2018,
por Resolución Ministerial N° 189/2021, suscribiéndose el contrato de obra
con fecha 5 de julio de 2021 y el acta de replanteo total confeccionada
con fecha 2 de agosto del mismo año, con un plazo de ejecución de obra
de 365 días a contar desde la fecha del Acta de Replanteo (Artículo 1° de
la Resolución N° 189/2021 y Punto II.2.2 Legajo Único para Contratación
obrante en POP); mientras que por Resolución N° 454/2021 se autorizó la
Modicación de Obra N° 1 y una ampliación del plazo hasta el 29 de enero
del 2023. Asimismo, por Resolución N° 301/2022 se adjudicaron los Traba-
jos Complementarios N° 1 de la obra de que se trata.
Que el avance real acumulado al mes de noviembre del 2022 fue
del 91,15%, según archivo titulado “MEDICIÓN MENSUAL N° 016-0 CO-
RRESPONDIENTE AL PERIODO NOV - 2022”.
Que obra en POP Nota de Pedido N° 18 de fecha 16 de noviembre del
2022, por la cual la contratista solicita una ampliación de plazo de 100 días
atento a que “…esta ampliación de plazo permitirá a la Contratista ejecutar
parcialmente en los próximos 60 días los trabajos incluidos en estas Obras
Complementarias referidos a la readecuación de traza y reacondiciona-
miento hidráulico de cunetas, con los que se prevé agotar los fondos ac-
tualmente disponibles” y “…considerando que esa Comitente apruebe en
los próximos 75 días (los que incluyen el habitual receso administrativo de
n/inicio de año) la redeterminación de precios que permita la disposición
del saldo de los fondos actualizados, lo que permitirá continuar desde feb-
23 los trabajos relativos a la Intersección con R.P.1, los que seguramente
se distribuirán en un mayor periodo de tiempo a lo originalmente conside-
rado por las inclemencias climáticas. propias del periodo estival en que se
desarrollarán”, habiendo renunciado expresamente a reclamar gastos
improductivos, gastos generales directos e indirectos, como cualquier otro
que pudiera corresponder por la instrumentación, tramitación, aprobación
y/o aplicación del pedido de ampliación de plazo conforme archivo titulado
“NOTA DE CONFORMIDAD POR AMPLIACIÓN DE PLAZO”.
Que según archivo titulado “INFORME RESUMEN DE PEDIDO DE
PROBACION DE AMPLIACION DE PLAZO Y NUEVO PLAN DE AVAN-
CE Y CURVA DE INVERSIÓN” se destaca que “…se procedió a analizar
la documentación presentada (Plan de Avance e Inversiones N° 05), ob-
servándose que la misma reeja los progresos reales logrados hasta esta
instancia de ejecución de la obra y contempla una adecuada redistribución
temporal de los trabajos faltantes del proyecto para terminar la obra”.
Que se acompaña nuevo Plan de Inversión – Plan 05, contando con
el visto bueno técnico de la Dirección de Vialidad en el citado “INFORME
RESUMEN DE PEDIDO DE PROBACION DE AMPLIACION DE PLAZO Y
NUEVO PLAN DE AVANCE Y CURVA DE INVERSIÓN”.
Que obra Dictamen N° 2022/PDMOP-00000123 de la Dirección Gene-
ral de Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que lucen
agregadas las constancias obrantes en Sistema POP, en especial la in-
tervención de los organismos con competencia técnica de la Dirección de
Vialidad y lo establecido en el Art. 41 correlativos y concordantes del Pliego
General de Condiciones (T.O. por Decreto Provincia N° 4758/77).
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-
do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el
N° 2022/PDMOP-00000123 y en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE la ampliación de plazo por cien (100) días
en la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO CAMINO DE LA RED TER-
CIARIA T – 334-8, T - 346-9 y T-396-7, TRAMO: RUTA PROVINCIAL N°
1 – COLONIA DOS HERMANOS – COLONIA MAUNIER – COLONIA 10
DE JULIO”, a cargo del CONSORCIO CAMINERO ÚNICO, jándose como
nueva fecha de vencimiento el día 9 de mayo del 2023.
Artículo 2º.- APRUÉBASE el nuevo Plan de Avance y Curva de Inver-
sión, correspondiente a la obra mencionada en el artículo anterior, confor-
me planilla que, como Anexo I, compuesta de cuatro (4) fojas útiles forma
parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-
letín Ocial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora para la Reglamenta-
ción y Gestión del Consorcio Caminero Único a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba