Resolución N° 292 1º Sección: Legislación – Normativas
| Fecha de Entrada en Vigor | 21 de Octubre de 2022 |
| Emisor | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS |
| Fecha de la disposición | 8 de Septiembre de 2022 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
4
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIX - TOMO DCXCIV - Nº 213
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 21 DE OCTUBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
“Las Malvinas son argentinas”
rectora General de Proyectos y al Jefa de Área Gestión Administrativa, otorgan
visto bueno a la documentación obrante en autos, entendiendo que el proyecto
elaborado resulta correcto desde el punto de vista técnico, manifestando que
puede servir de base para la contratación de los trabajos propiciados.
Que toma intervención el Área de Estudio de Costos de la Secretaría de
Arquitectura, informando que el presupuesto “…con valores a febrero/22, no
presenta variaciones signicativas con los precios que esta Area maneja”.
Que conforme lo previsto en el artículo 3 del Decreto Nº 180/08, el Mi-
nisterio de Educación deberá respetar las disposiciones de la Ley de Obras
Públicas Nº 8.614 y sus modicatorias, entre ellas la Ley N° 10.417 y sus
Decretos Reglamentarios, como toda otra normativa aplicable, en relación
al procedimiento de contratación.
Que dicho organismo deberá también informar oportunamente de la
presente contratación al Registro de Constructores de Obra Pública a los
nes de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7 -segundo párrafo
- del Anexo I del Decreto N° 1.419/17.
Que obra Dictamen Nº 378/2022 de la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio en el que se expresa que, en virtud de las consi-
deraciones de hecho y derecho vertidas en autos, de los informes técnicos
elaborados por las áreas competentes y visto que se da cumplimiento a las
disposiciones de la Ley Nº 8.614, modicada por Ley Nº 10.417, Decretos
Reglamentarios Nº 4.757/77 y Nº 4.758/77, entiende que atento que la obra
supera el índice trescientos (300) resulta oportuno dictar el instrumento
legal por el cual se apruebe la ejecución de la misma, manifestando ex-
presamente que se deberá dar cumplimiento a la precitada normativa a lo
largo de todo el procedimiento, en especial a lo dispuesto en el artículo 7
del Decreto Nº 1.419/2017, con las observaciones allí formuladas. Asimis-
mo, se advierte que no obra en autos informe dominial a través del cual se
acredite titularidad del inmueble, debiendo la repartición de origen obser-
var los extremos legales necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto
del artículo 3º de la Ley Nº 8.614.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº
378/2022 y en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE y consecuentemente AUTORÍZASE la eje-
cución de los trabajos a contratar por el Ministerio de Educación referidos
a la: “EJECUCIÓN DE CUBIERTA NUEVA E IMPERMEABILIZACIÓN EN
ESC. ESP. MARIA MONTESSORI – LOCALIDAD: CÓRDOBA – DEPAR-
TAMENTO: CAPITAL – PROVINCIA: CÓRDOBA”, conforme la documenta-
ción técnica compuesta por: Memoria Técnica, Registro Fotográco, Pliego
de Especicaciones Técnicas Particulares, Cómputo General, Factores de
Costo del Presupuesto (Dto. N° 800/16), Plan de Avance y Curva de In-
versión, Análisis de Precios y Planos, suscriptos digitalmente por el Área
Técnica de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Edu-
cación, cuyo Presupuesto Ocial asciende a la suma de Pesos Dieciocho
Millones Ochocientos Diez Mil Setecientos Sesenta y Dos con Ochenta y
Nueve Centavos ($ 18.810.762,89).
Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-
letín Ocial pase al Ministerio de Educación a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N° 292
Córdoba, 08 de septiembre de 2022
Expediente Nº 0045-022876/2020/A21.-
VISTO: este expediente en el que se gestiona la aprobación de la Modi-
cación de Obra Nº 1 correspondiente a la Obra: “MEJORAMIENTO DE
CAMINOS RURALES - RUTA PROVINCIAL E-52 - TRAMO: POZO DEL
MOLLE – LOS UCLES (RUTA PROVINCIAL N° 3) - DEPARTAMENTOS:
GENERAL SAN MARTÍN, RÍO SEGUNDO Y UNIÓN”, a cargo del CON-
SORCIO CAMINERO ÚNICO.
Y CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico,
mediante la aplicación Portal de Obras Públicas – POP, de conformidad a
lo prescripto por la Ley Nº 10.618, su Decreto Reglamentario Nº 750/2019,
la Resolución Nº 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Moderniza-
ción, la Resolución Nº 20/2019 de la Dirección General de Compras y Con-
trataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria
de aplicación en la especie.
Que la Dirección General de Asuntos Legales advierte sobre la exis-
tencia de un archivo titulado “índice”, haciendo plena fe de su contenido.
Que surge de las constancias obrantes en autos que por Resolución Mi-
nisterial N° 163/2021 se adjudicó la ejecución de la referida obra al Con-
sorcio Caminero Único por un monto total de $ 424.573.871,46 suscribiéndose
el pertinente Contrato de Obra con fecha 15 de junio de 2021 y el Acta de
Replanteo Total fue confeccionada con fecha 7 de julio de 2021, siendo el plazo
previsto de ejecución de trescientos sesenta (360) días contados a partir de
la suscripción del Acta de Replanteo. Asimismo, por Resolución Ministerial Nº
177/2022 se aprobó el Nuevo Plan de Inversión – Plan 02 y se dispuso una
ampliación de plazo de obra hasta el día 30 de octubre de 2022, mientras que
por su similar Nº 259/2022 se aprobó el Nuevo Plan de Inversión – Plan 03.
Que mediante Nota de Pedido Nº 6 de fecha 5 de abril de 2022, la
contratista expone la necesidad de ejecutar trabajos modicatorios en la
obra de que se trata.
Que se ha incor porado la documentación técnica consistente en Me-
moria Descriptiva de Modicación de Obra Nº 1, Cómputo Métrico, informe
titulado “Modicación de Obra Nº 1 - PLANILLA DE RESUMEN”, Estructura
de Costos, Análisis de Precios Unitarios, Nuevo Plan de Inversión – Plan 99
y Pliego de Particular Complementario Especicaciones Técnicas.
Que de la referida documentación surgen los motivos y las necesida-
des en la ejecución de las obras descriptas, implicando un aumento de los
siguientes ítems, a saber: ítem 4: “Terraplén Compactado”, ítem 8: “Provi-
sión y Colocación de Concreto Asfáltico Grueso”, ítem 9: “Provisión y Colo-
cación de Riegos Asfalticos” y la creación de nuevos ítems, a saber: ítem
13: “Fresado de Carpeta Asfáltica”, ítem 14: “Reciclado de Capa Granular de
Calzada, ítem 15: “Provisión de Cemento Portland”, ítem 16: “Provisión de
Piedra 6-25 MM”, ítem 17: “Saneamiento de Suelos para Ejecución de Base
de Asiento” e ítem 18 “Saneamiento Profundo”.
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba