Resolución N° 287 1º Sección: Legislación – Normativas

• Fecha de Entrada en Vigor: 10 de Octubre de 2018
• Emisor: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
• Fecha de la disposición: 31 de Agosto de 2018

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

1a

10

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLVI - Nº 194

CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

Resolución N° 276

Córdoba, 24 de agosto de 2018

VISTO: este expediente mediante el cual la Dirección Provincial de Viali-

dad propicia por Resolución Nº 00950/2018, la contratación por Compulsa

Abreviada de la ejecución de la Obra: “SEGURIDAD CIUDADANA – ME-

JORAMIENTO DE CALLES EN CUADRANTE 14N - BARRIO CORNÚ -

ETAPA Nº 2 - CÓRDOBA - CAPITAL”, con la Empresa SURE S.A por

la suma de $ 6.831.300,40.

Y CONSIDERANDO:

Que el área Gestión Económica de Obras de la Dirección Provincial

de Vialidad ha incorporado en estas actuaciones la documentación téc-

nica compuesta por el Legajo Único para el llamado a compulsa abre-

viada como también el Presupuesto Ocial que asciende a la suma de

$ 6.802.550,00.

Que conforme a dicho Legajo Único las obras previstas a ejecutar

surgen de las instrucciones emanadas directamente de la “Comisión In-

terministerial de Seguridad Ciudadana”, estarán ubicadas de manera enu-

merativa y no taxativa en el Cuadrante 14N – Barrio Cornú - Etapa Nº 2 y

comprenderán tareas de preparación de subrasante, apertura y nivelación

de calles, provisión y colocación de sub base granular, provisión y colo-

cación de sub base suelo-arena, estudios topográcos y elaboración de

proyectos.

Que según consta en autos se invitaron a cotizar a tres (3) rmas,

dándose cumplimiento a las disposiciones del artículo 8 de la Ley N° 8614,

modicada por Ley N° 10.417.

Que obra en autos Acta de Apertura de las ofertas presentadas como

también informe elaborado por la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Di-

rección Provincial Vialidad, del que surge que la propuesta de la Empresa

SURE S.A., por la suma de $ 6.831.300,40, es la de menor precio y reúne

todas las condiciones técnicas, legales y contables exigidas en el Pliego.

Que se ha agregado en autos el correspondiente Documento de Con-

tabilidad - Nota de Pedido Nº 2018/000615, en cumplimiento de lo estable-

cido por el artículo 13 de la Ley N° 8614.

Que se adjunta en autos la correspondiente Constancia de Inscripción

en el Registro Ocial de Proveedores y Contratista del Estado (R.O.P. y

C.E.) - Registro de Constructores de Obra Pública (R.C.O.), conforme las

previsiones del Decreto Nº 1419/2017 y sus modicatorios.

Que consta en estas actuaciones la noticación efectuada por la Di-

rección Provincial de Vialidad a la Municipalidad de Córdoba, respecto a la

ejecución de las obras mencionadas.

Que obra Dictamen N° 338/2018 de la Dirección General de Asuntos

Legales de este Ministerio en el que se expresa que, de conformidad a

las constancias obrantes en autos y del informe elaborado por el área de

Gestión Económica de Obras de la Dirección Provincial de Vialidad, puede

contratarse por Compulsa Abreviada la ejecución de las obras de que se

trata con la Empresa SURE S.A., conforme las previsiones de la Ley N°

10220, Ley N° 8614 y sus modicatorias, Decretos Reglamentarios y Ley

N° 10417 y artículo 1º del Decreto Nº 30/2018, como también maniesta

que es de exclusiva responsabilidad de la Comisión Evaluadora de Ofertas

el análisis técnico de los antecedentes de obra incorporados, conforme

normativa vigente (Decreto Nº 1419/2017 y sus modicatorios).

Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº

338/2018,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- ADJUDÍCASE, por Compulsa Abreviada, la ejecución de

la obra: “SEGURIDAD CIUDADANA – MEJORAMIENTO DE CALLES EN

CUADRANTE 14N - BARRIO CORNÚ – ETAPA Nº 2 - CÓRDOBA - CAPI-

TAL” a la Empresa SURE S.A. (CUIT: 33-71498051-9), por la suma de

Pesos Seis Millones Ochocientos Treinta y Un Mil Trescientos con Cuarenta

Centavos ($ 6.831.300,40).

Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos

Seis Millones Ochocientos Treinta y Un Mil Trescientos con Cuarenta

Centavos ($ 6.831.300,40), conforme lo indica el Depar tamento Adminis-

tración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad en su Documento

de Contabilidad - Nota de Pedido Nº 2018/000615, con cargo a Jurisdic-

ción 1.50, Programa 529-000, Partida 12.06.00.00, Obras – Ejecución por

Terceros, Centro de Costo 2594 del P.V.

Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provin-

cial de Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra, previo cumpli-

miento por parte del adjudicatario de los recaudos legales pertinentes.

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Departamento

Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal

de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín O-

cial, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.

FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

Resolución N° 287

Córdoba, 31 de agosto de 2018

VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de Vialidad pro-

picia mediante Resolución Nº 00345/2018 modicada por su similar N°

00912/2018, se apruebe la Modicación de Obra Nº 1 y Obras Comple-

mentarias N° 1 correspondientes a la Obra: “PUENTE SOBRE EL RÍO

SAN JOSÉ EN EL CAMINO S-271 – TRAMO: SAN CLEMENTE – ESTA-

CIÓN TERRENA – DEPARTAMENTO SANTA MARÍA” a cargo de la Em-

presa CIAR S.A., por la suma de $ 4.957.698,23.

Y CONSIDERANDO: Que surge de las constancias obrantes en autos que

por Resolución N° 379/2016 del entonces Ministeri o de Vivie nda, Arqui-

tectura y Obras Viales se adjudicó la ejecución de la referida obra a la

citada empresa, suscribiéndose el pertinente Contrato con fecha 16 de

febrero de 2017 y el Acta de Replanteo el día 31 de marzo de 2017 y

que el plazo de ejecución de obra era de 280 días, habiéndose iniciado

los trabajos el 31 de marzo de 2017.

Que se han incorporado en autos Memoria Descriptiva, Pliego Par-

ticular Complementario de Condiciones Nº 1, Pliego Particular Com-

plementario de Especificaciones Técnicas Nº 1, Planillas Comparativas

de Modificación de Obra N° 1 y de Obras Complementarias N° 1, Pre-

supuestos Cómputo Métrico Analítico, Análisis de Precios, conformidad

de la Contratista y Curva de Avance de Obra, para la ejecución de los