Resolución N° 284 1º Sección: Legislación – Normativas

• Fecha de Entrada en Vigor: 24 de Agosto de 2021
• Emisor: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
• Fecha de la disposición: 19 de Agosto de 2021

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

1a

2

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXX - Nº 173

CORDOBA, (R.A.) MARTES 24 DE AGOSTO DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

las variaciones de costos vericadas en los meses de julio y octubre del 2020,

habiendo renunciado la contratista a efectuar todo reclamo por mayores costos,

gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza que pudie-

ren generarse con la tramitación de la presente, conforme lo estipulado por el

artículo 14 Anexo I del Decreto Nº 800/2016.

Que se ha agregado en los presentes el Documento Contable - Nota

de Pedido N° 2021/000073 que certica la reserva presupuestaria para

atender la erogación que lo gestionado implica.

Que obra Dictamen N° 301/2021 de la Dirección General de Asuntos

Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que de confor-

midad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y

cumplimentados los extremos legales necesarios previstos por el Decre-

to N° 800/2016, modicado por el Decreto N° 30/2018 y disposiciones de

la Resolución Ministerial Nº 223/2016, atento a que se ha vericado una

variación en los precios ponderados de los factores de costos del contra-

to, superior al cinco por ciento (5%) respecto a los valores contractuales

vigentes, puede procederse como se gestiona, debiendo oportunamente

suscribir la adenda de contrato correspondiente, habida cuenta que existe

una modicación del precio contractual que produce consecuencias jurídi-

cas en la ejecución del contrato de obra pública de que se trata.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, las previsio-

nes del artículo 8º del Decreto Nº 30/2018, lo dictaminado por la Dirección

General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N° 301/2021 y en uso

de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

Artículo 1º.- APRUÉBASE la Primera y Segunda Adecuación Proviso-

ria de Precios por variaciones de costos producidas en los meses de julio y

octubre del 2020, de los trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “REPA-

RACIONES GENERALES EN LA SEDE DE LA PROCURACIÓN DEL TE-

SORO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, ubicada en calle Duarte Quirós

Nº 457 – Bº Centro – Departamento Capital – Provincia de Córdoba”, por

la suma total de Pesos Dos Millones Doscientos Cincuenta y Dos Mil Se-

tecientos Cinco ($ 2.252.705,00), conforme Formularios de Aceptación de

Adecuación Provisoria de Precios confeccionados con fecha 3 de noviem-

bre del 2020 y 14 de mayo del 2021, respectivamente, suscriptos por la

Empresa ICARO S.A. – CEDE S.R.L. - CONSORCIO DE COOPERACION,

representada por el señor Agustín Andrés DE LA COLINA, contratista de la

obra, que como Anexo I compuesto de dos (2) fojas, se acompaña y forma

parte integrante del presente instrumento legal.

Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pe-

sos Dos Millones Doscientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Cinco ($

2.252.705,00) conforme lo indica la Dirección General de Administración

de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido N°

2021/000073, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-011, Partida

12.06.00.00, Obras - Ejecución por Terceros del P.V.

Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a sus-

cribir la enmienda de contrato por adecuación provisoria de precios, de-

biendo la Empresa ICARO S.A. – CEDE S.R.L. CONSORCIO DE COO-

PERACIÓN, de corresponder, integrar el importe adicional de garantía de

cumplimiento de contrato.

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a

la Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de

Cuentas de la Provincia, publíquese en el Boletín Ocial, notifíquese, pase

a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 284

Córdoba, 19 de agosto de 2021

Expediente Nº 0045-022876/2020/A1.-

VISTO: este expediente por el cual se gestiona la sustitución anticipada de

los Fondos de Reparo de la obra: “MEJORAMIENTO DE CAMINOS RU-

RALES – RUTA PROVINCIAL E52 – TRAMO: POZO DEL MOLLE – LOS

UCLES (RUTA PROVINCIAL N° 3) – DEPARTAMENTOS: GENERAL SAN

MARTÍN, RÍO SEGUNDO Y UNIÓN”.

Y CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico,

mediante la aplicación Portal de Obras Públicas – POP, de conformidad a

lo prescripto por la Ley Nº 10.618, su Decreto Reglamentario Nº 750/2019,

la Resolución Nº 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Moderniza-

ción, la Resolución Nº 20/2019 de la Dirección General de Compras y Con-

trataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria

de aplicación en la especie.

Que la Dirección General de Asuntos Legales advierte sobre la exis-

tencia de un archivo titulado “índice”, haciendo plena fe de su contenido.

Que la obra de referencia fue adjudicada al Consorcio Caminero Único

creado por Ley N° 10.546 y su Decreto Reglamentario N° 1053/2018, por

Resolución Ministerial Nº 163/2021 de fecha 17 de mayo del 2021, suscri-

biéndose el contrato de obra el día 15 de junio del 2021.

Que se acompaña en autos copia del Legajo Único de contratación de

la obra, tramitada por Expediente N° 0045-022876/2020, que en su punto

II.2.3 establece un Fondo de Reparos del 5% del importe total de cada

certicado de obra mensual ejecutada, y en su punto II.2.5 que “La inspec-

ción, medición y certicación de las obras estará a cargo de la DPV (…)”.

Que la Ley de Obras Públicas Nº 8614 dispone en su Artículo 59 que “…En

todo certicado de pago de obra de construcción se descontará del cinco por

ciento (5%) al diez por ciento (10%) de su importe para formar el fondo de repa-

ros según se determinen en los pliegos respectivos. En los casos de pago dife-

rido, la autoridad competente determinará la necesidad de formarlo y el monto

del mismo. Este depósito podrá ser sustituido por los demás medios y modos

previstos en el Artículo 22, previa aceptación de la autoridad competente…”.

Que el Presidente del Consorcio Caminero Único acompaña en autos Pó-

liza de Caución “en garantía Sustitución Fondo de Reparo (Obra Pública)” N°

920.368, Cláusula N° 73 (Condiciones Generales) y Anexo 99, con vigencia

desde las 0 horas del día 22 de junio del 2021 “hasta la extinción de las obli-

gaciones del Tomador cuyo cumplimiento cubre”, emitida por Alba Compañía