Resolución N° 28 1º Sección: Legislación – Normativas

• Fecha de Entrada en Vigor: 30 de Octubre de 2023
• Emisor: Ministerio de Gobierno y Seguridad
• Fecha de la disposición: 27 de Octubre de 2023

4

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

1a

4

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCCVI - Nº 206

CORDOBA, (R.A.) LUNES 30 DE OCTUBRE DE 2023

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”

mes de septiembre/2022 alcanzó un 11,18% lo que representa económi-

camente un incremento de $ 192.054.768,06; en relación al séptimo salto,

del citado informe y del archivo titulado “ADECUACIÓN PROVISORIA –

OBRA FALTANTE A EJECUTAR – NOVIEMBRE/2022”, surge el porcentaje

físico ejecutado de la obra era del 16,36% y que la variación al mes de

noviembre/2022 alcanzó un 11,63% lo que representa económicamente un

incremento de $ 99.490.844,59 y respecto al octavo salto, del mencionado

informe del archivo titulado “ADECUACIÓN PROVISORIA – OBRA FAL-

TANTE A EJECUTAR – ENERO/2023”, surge el porcentaje físico ejecutado

de la obra era del 17,57% (coincidente con archivo titulado “Medición Men-

sual N° 018-0 correspondiente al periodo Dic-2022”) y que la variación al

mes de enero/2023 alcanzó un 14,66% lo que representa económicamente

un incremento de $ 135.032.425,95. En consecuencia, el nuevo costo del

presupuesto total de la obra asciende a la suma de $ 1.281.596.671,79.

Que del citado informe técnico surge que “…se ha procedido a calcular

las adecuaciones conforme a lo indicado en el art. N° 2 del Decreto N°

1082/18”, además advierte que “…a partir de la 6° adecuación provisoria se

incluye la adecuación de la Modificación de Obra N° 1 con los respectivos

saltos correspondientes a la obra base”. Seguidamente en “Nota Aclarato-

ria Porcentaje de Avance”, se explica que “…el porcentaje de avance de

21,27% que figura en el certificado de Julio 2022, sólo hacía referencia

a los ítems de la obra base y no incluía la Modificación de Obra que fue

aprobada con posterioridad a la emisión de dicho certificado. Por lo tanto,

el porcentaje de avance que se informa en el “Reporte de Obra Faltante a

Ejecutar” del mes de Septiembre 2022 y Noviembre 2022 de 16,36%, in-

cluye la Modificación de Obra y es el que se toma en cuenta para el cálculo

de la adecuación del mes de Septiembre 2022 y Noviembre 2022…”.

Que se ha incorporado en autos Formulario de Aceptación de Adecua-

ción Provisoria de Precios, suscripto por el señor Presidente del Consorcio

Caminero Único, por la que acepta las Adecuaciones Provisorias de Pre-

cios Nº 6, 7 y 8 por las variaciones de costos verificadas en los meses de

septiembre y diciembre del 2022 y noviembre del 2023, habiendo renun-

ciado la contratista a todo reclamo, conforme lo estipulado por el artículo

14 del Decreto Nº 800/2016.

Que se ha agregado el Documento Contable - Nota de Pedido N°

2023/000304 que certifica la reserva presupuestaria para atender la ero-

gación que lo gestionado implica.

Que obra Dictamen Digital N° 2023/00000224 de la Dirección General

de Asuntos Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que,

de conformidad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y

cumplimentados los extremos legales necesarios previstos por el Decreto

N° 800/2016 y modificatorios, atento a que se ha verificado una variación

en los precios ponderados de los factores de costos del contrato superior

al diez por ciento (10%) respecto a los valores contractuales vigentes, pue-

de procederse a la aprobación del nuevo monto del contrato de la obra,

debiendo oportunamente suscribir la adenda de contrato correspondiente,

habida cuenta que existe una modificación del precio contractual que pro-

duce consecuencias jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública

de que se trata.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-

do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el

2023/00000224 y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

Artículo 1º.- APRUÉBANSE las Adecuaciones Provisorias de Precios

Nº 6, 7 y 8 por variaciones de costos producidas en los meses de sep-

tiembre, noviembre, del 2022 y enero del 2023, respectivamente, de los

trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “MEJORAMIENTO DE CAMINOS

RURALES – RUTA PROVINCIAL E-52 – TRAMO: POZO DEL MOLLE

– LOS UCLES (RUTA PROVINCIAL N° 3) – DEPARTAMENTOS: GENE-

RAL SAN MARTÍN, RÍO SEGUNDO Y UNIÓN”, por la suma total de Pesos

Cuatrocientos Veintiséis Millones Quinientos Setenta y Ocho Mil Treinta y

Ocho con Sesenta Centavos ($ 426.578.038,60), conforme el Formulario

de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios suscripto con fecha 3

de marzo del 2023, por el Consorcio Caminero Único, representado por su

Presidente, señor Agustín PIZZICHINI, contratista de la obra, que como

Anexo I compuesto de ocho (8) fojas, se acompaña y forma parte integran-

te del presente instrumento legal.

Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pesos

Cuatrocientos Veintiséis Millones Quinientos Setenta y Ocho Mil Treinta y Ocho

con Sesenta Centavos ($ 426.578.038,60), conforme lo indica la Dirección Ge-

neral de Administración de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad

– Nota de Pedido Nº 2023/000304, con cargo a: Jurisdicción 1.50, Programa

511-000, Partida 12.06.00.00, Obras – Ejecución por Terceros del P.V.

Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección Ge-

neral de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la

Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase

a la Unidad Ejecutora a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO

MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN

Resolución N° 28

Córdoba, 27 de octubre de 2023

VISTO: el Expediente Digital N° 0423-065156/2023.

Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones, se tramita la renovación de la ha-

bilitación para funcionar como Prestadora de Servicios de Seguridad Pri-

vada de la empresa “GENDACOR S.R.L.”, como así también la designación

como Director Técnico Responsable del señor Sebastián Nicolás Quinte-

ros, en reemplazo del señor Ricardo Manuel Torres Daram..

Que obra la presentación efectuada por la empresa “GENDACOR

S.R.L.”, solicitando la renovación de la habilitación como Prestadora de Ser-

vicios de Seguridad Privada, la baja de su Director Técnico Responsable

señor Ricardo Manuel Torres Daram y el alta en el mencionado cargo del

señor Sebastián Nicolás Quinteros.