Resolución N° 279 1º Sección: Legislación – Normativas
| Fecha de Entrada en Vigor | 7 de Septiembre de 2021 |
| Emisor | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS |
| Fecha de la disposición | 4 de Agosto de 2021 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
4
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CVIII - TOMO DCLXXXI - Nº 184
CORDOBA, (R.A.) MARTES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”
Que dicha asesoría maniesta también que, conforme lo dispuesto
por Ley Nº 10.546, Decreto Nº 1.053/2018, Ley Nº 10.622, Resoluciones
Ministeriales Nros. 250/2018 y 100/2019 y competencias especícas de la
Unidad Ejecutora, entendiendo que la misma se ha expedido en relación
a la documental técnica obrante en autos y la conveniencia de contratar
con el Consorcio Caminero Único (artículo 4º - incisos c) y o) de la men-
cionada Resolución) considera que puede contratarse en forma directa
con el Consorcio Caminero Único en los términos propiciados.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dicta-
minado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio
con el N° 317/2021 y en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con el CONSORCIO
CAMINERO ÚNICO la realización de la obra: “MEJORAMIENTO SUPER-
FICIE RUTA PROVINCIAL T120-8 – TRAMO RUTA PROVINCIAL N° 6 –
RUTA PROVINCIAL T120-20 – DEPARTAMENTO MARCOS JUAREZ”, por
la suma de Pesos Cuarenta y Nueve Millones Cuatrocientos Setenta Mil
Cien con Ochenta y Tres Centavos ($49.470.100,83), a valores del mes de
junio de 2021, con un plazo de ejecución de obra de Ciento Veinte (120)
días contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Replanteo.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos
Cuarenta y Nueve Millones Cuatrocientos Setenta Mil Cien con Ochenta y
Tres Centavos ($49.470.100,83), conforme lo indica la Dirección General
de Administración de este Ministerio en su Documento de Contabilidad –
Nota de Pedido Nº 2021/000325, de acuerdo al siguiente detalle:
Jurisdicción 1.50
Programa 511 – 000
Partida 12.06.00.00
Obras – Ejecución por Terceros P.V…………………………. $ 49.470.100,83
Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección General
de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la Provincia,
comuníquese, publíquese en el Boletín Ocial, notifíquese, tome conocimiento
la Dirección General de Rentas, pase a la Unidad Ejecutora para la Reglamen-
tación y Gestión del Consorcio Caminero Único a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N° 279
Córdoba, 04 de agosto de 2021
Expediente N° 0045-022591/2020/A5.-
VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de
la Provincia de Córdoba solicita las Adecuaciones Provisorias de Precios
Nº 2, 3 y 4, por las variaciones de costos vericadas en los meses de
diciembre 2020, febrero de 2021 y marzo de 2021, en la realización de la
obra: “MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES – S153 – TRAMO PASCA-
NAS – KM 10,7 SUR - DEPARTAMENTO UNIÓN”.
Y CONSIDERANDO:
Que las adecuaciones de precios propiciadas encuadran en las pre-
visiones del Decreto Nº 800/2016, modicado por su similar Nº 30/2018,
disposiciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de
Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y Punto V del Legajo Único de Con-
tratación de la obra de que se trata.
Que mediante Resolución Ministerial Nº 171/2020, de fecha 4 de sep-
tiembre de 2020, se adjudicó la ejecución de la referida obra al Consorcio
Caminero Único, suscribiéndose el pertinente Contrato el día 6 de octubre
de 2020 y el Acta de Replanteo con fecha 16 de octubre del mismo año,
siendo la nueva fecha de nalización de la obra el día 13 de julio de 2021
conforme lo dispuesto por Resolución N° 141/2021.
Que mediante notas de fechas 28 de diciembre de 2020, 25 de febrero
de 2021 y 25 de marzo de 2021, la contratista formalizó los pedidos de
la segunda, tercera y cuarta Adecuación Provisoria de Precios de la obra
faltante de ejecutar.
Que el Departamento II - Gestión Económica de Obras de la Direc-
ción de Vialidad acompaña informe técnico del cual surge que los cálculos
practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº
800/2016, que a la fecha del segundo salto el porcentaje físico de avance
de la obra era del 21,69% y que la variación al mes de diciembre/2020
alcanzó un 8,20% lo que representa económicamente un incremento de $
3.079.183,16. En relación al tercer salto el avance físico era del 50,23%,
que la variación al mes de febrero/2021 alcanzó 8,16%, lo que representa
económicamente un incremento de $ 2.013.448,85 y que a la fecha del
cuarto salto el porcentaje de avance ascendía al 81,28% y que la variación
al mes de marzo/2021 fue del 5,31% lo que representa un aumento de
$ 558.657,53.
Que se han incorporado en autos Formularios de Aceptación de Ade-
cuación Provisoria de Precio N° 2 de fecha 19 de mayo de 2021 y N° 3
y 4 de fecha 11 de junio de 2021, suscriptos por el señor Presidente del
Consorcio Caminero Único, por los que se acuerdan la Segunda, Tercera
y Cuarta Adecuación Provisoria de Precios por las variaciones de costos
vericadas en los meses diciembre de 2020, febrero de 2021 y marzo de
2021 habiendo renunciado la contratista a todo reclamo, conforme lo esti-
pulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.
Que se han agregado Documentos Contables - Notas de Pedido
N° 2021/000272 y N° 2021/000271 que certican las reservas presupues-
tarias para atender las erogaciones que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N° 323/2021 de la Dirección General de Asun-
tos Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de
conformidad a las constancias obrantes en autos, surgen acredi-
tados y cumplimentados los extremos legales necesarios previstos
por el Decreto N° 800/2016, modificado por Decreto N° 30/2018 y dis-
posiciones de la Resolución Ministerial Nº 223/216, atento a que se
han verificado variaciones en los precios ponderados de los factores
de costos del contrato superiores al cinco por ciento (5%) respecto a
los valores contractuales vigentes, por lo que puede procederse a la
aprobación de las Adecuaciones Provisorias de Precios Nº 2, N° 3 y N°
4, debiendo oportunamente suscribir la adenda de contrato correspon-
diente, habida cuenta que existen modificaciones del precio contractual
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba