Resolución N° 279 1º Sección: Legislación – Normativas
| Fecha de Entrada en Vigor | 27 de Noviembre de 2017 |
| Emisor | Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
4
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIV - TOMO DCXXXV - Nº 226
CORDOBA, (R.A.) MARTES 21 DE NOVIEMBRE DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
“2016 - 2017 Año Brocheriano“
Resolución N° 173
Córdoba, 25 de julio de 2017
Expediente Nº 0045-019751/2017.-
VISTO: este expediente mediante el cual la Dirección Provincial de Vialidad
propicia por Resolución Nº 00502/2017, la contratación por Compulsa Abre-
viada de la ejecución de la Obra: “RESTITUCIÓN DE CAMINOS RURA-
LES EN LAS PROXIMIDADES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO
– PROVINCIA DE CÓRDOBA”, con la Empresa CIAR S.R.L., por la suma
de $ 5.000.000,00.
Y CONSIDERANDO:
Que el área de Gestión Económica de Obras de la Dirección Provincial
de Vialidad ha incorporado en estas actuaciones la documentación técni-
ca compuesta por el Legajo Único para el llamado a compulsa abreviada
como también el Presupuesto Ocial que asciende a la suma
de $ 5.025.325,00.
Que surge de dicho Legajo Único que la obra de referencia tiene como
nalidad devolver la transitabilidad a los caminos de tierra de la red secun-
daria, terciaria y accesos a las localidades y calles urbanas que se han
visto afectados por lluvias extraordinarias, que produjeron anegamientos
o destrucción de obras de arte, alcantarillas o pequeños puentes, que no
pudieron ser atendidos por los mecanismos habituales.
Que según consta en autos se invitaron a cotizar a tres (3) rmas,
dándose cumplimiento a las disposiciones del artículo 8 de la Ley N° 8614,
modicada por Ley N° 10417.
Que obra en autos Acta de Apertura de las ofertas presentadas como
también informe elaborado por el área de Gestión Económica de Obras
de la Dirección Provincial Vialidad, del que surge que la propuesta de la
Empresa CIAR S.A. por la suma de $ 5.000.000,00 es la de menor
precio, más conveniente y se ajusta a los procedimientos de contratación
de la Provincia de Córdoba.
Que se ha agregado en autos el correspondiente Documento de Con-
tabilidad - Nota de Pedido Nº 2017/000700, en cumplimiento de lo estable-
cido por el artículo 13 de la Ley N° 8614.
Que se han incorporado en estas actuaciones Constancia de Registro
en Compras Públicas expedida por el Registro Ocial de Proveedores y
Contratistas del Estado y Resolución Nº 060/2017 del Registro de Cons-
tructores de Obras que dispone la Habilitación de la Empresa CIAR S.A. en
las Especialidades de Arquitectura, Electromecánica, Hidráulica y Vialidad,
conforme las previsiones del Decreto Nº 809/96.
Que obra Dictamen N° 258/2017 de la Dirección de Jurisdicción de
Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que, de confor-
midad a las constancias obrantes en autos y del informe elaborado por el
área de Gestión Económica de Obras de la Dirección Provincial de Viali-
dad, puede contratarse por Compulsa Abreviada la ejecución de la obra
de que se trata con la Empresa CIAR S.A., en los términos del artículo 8°
de la Ley N° 8614, modicado por Ley N° 10417 y artículo 1º y siguientes
del Anexo II al Decreto N° 1823/2016, reglamentario de la citada ley y de
conformidad a las previsiones del artículo 4º quáter de la Ley 8614.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por
la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio con el
Nº 258/2017,
EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- ADJUDÍCASE, por Compulsa Abreviada, la ejecución de
la Obra: “RESTITUCIÓN DE CAMINOS RURALES EN LAS PROXIMIDA-
DES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO – PROVINCIA DE CÓR-
DOBA”, con la Empresa CIAR S.R.L. (CUIT: 30-59880109-2), por la suma
total de Pesos Cinco Millones ($ 5.000.000,00), con un plazo de ejecución
de Noventa (90) días.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pe-
sos Cinco Millones ($ 5.000.000,00), conforme lo indica el Departamen-
to Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad en su
Documento de Contabilidad - Nota de Pedido Nº 2017/000700, con
cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 504-006, Partida 12.06.00.00, Obras
– Ejecución por Terceros, Centro de Costo 0456 – Obras de Emergencia e
Imprevistas sin discriminar 504/6 del P.V.
Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provin-
cial de Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra, previo cumpli-
miento por parte del adjudicatario de los recaudos legales pertinentes.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Departamento
de Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al Tri-
bunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín
Ocial, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.
FDO: CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS
VIALES
Resolución N° 279
Córdoba, 20 ed setiembre de 2017.-
Expediente Nº 0045-017196/2014.-
VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de Vialidad propi-
cia por Resolución Nº 00735/2016, modicada por su similar Nº 00440/2017,
se apruebe la Modicación de Obra Nº 1 correspondiente a los trabajos
necesarios de efectuar en la Obra: “PAVIMENTACIÓN CAMINO PROVIN-
CIAL LAS ROSAS – LAS CHACRAS – LOS MOLLES – Longitud 9,5 Km.”,
a cargo de la Municipalidad de Villa de las Rosas, contratista de la obra
principal por la suma de $ 2.357.676,80.
Y CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 592 de fecha 8 de junio de 2015 se contrató en
forma directa la ejecución de los referidos trabajos con la citada Municipa-
lidad, suscribiéndose el pertinente contrato de obra con fecha 8 de julio de
2015 y el Acta de Replanteo el día 13 de julio de 2015.
Que el Departamento I Conservación de Pavimentos de la Dirección
Provincial de Vialidad, elabora Memoria Descriptiva de la Modicación de
Obra Nº 1, en la cual se expone la necesidad de reformular los trabajos
previstos en el camino provincial que une Villa de las Rosas – Las Chacras
– Los Molles y vuelve a Villa Las Rosas, formando un circuito turístico de
invalorable importancia para la Provincia, que requiere de un tratamiento
especial que permita otorgar seguridad a los usuarios y mejor nivel de
servicio.
Que en virtud de ello se expresa que se ejecutarán refuerzos con
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba