Resolución N° 272 1º Sección: Legislación – Normativas

• Fecha de Entrada en Vigor: 11 de Noviembre de 2022
• Emisor: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
• Fecha de la disposición: 22 de Agosto de 2022

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

1a

6

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 228

CORDOBA, (R.A.) VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

“Las Malvinas son argentinas”

Que obra en autos Acta de Adhesión al Decreto Provincial N° 252/2021

modicatorio del Decreto N° 800/2016 – “Régimen de Redeterminación de

Precios por Reconocimiento de Variación de Costos de Obra Pública”, sus-

cripta con fecha 31 de mayo de 2021.

Que obra informe de la División Certicaciones de la Secretaria de Ar-

quitectura donde se informa que “…SI se ha confeccionado CERTIFICA-

DO EXTRAORDINARIO de PAGO A CUENTA, según P.P.C; y no presenta

avances acumulados de partes mensuales desde el replanteo hasta la

fecha”.

Que la Jefatura de Área Estudio de Costos de la citada Secretaría agrega

informe de Adecuación Provisoria del cual surge que se procedió a confec-

cionar los cálculos en un todo de acuerdo al Decreto Nº 800/2016 y señala

que el presupuesto de obra está conformado por la adecuación que detalla

en la Planilla de Cálculo, siendo la fecha de la adecuación provisoria N°

1 de los Trabajos Complementarios N° 2 el mes de junio/2021, con una

variación de referencia del 56,93%, lo que implica un refuerzo económico

a integrar de $ 46.818.265,11 y en consecuencia el nuevo costo del pre-

supuesto de los trabajos Complementarios N° 2 asciende a la suma de $

114.098.552,66.

Que se ha incorporado en autos Acta de Aceptación de Adecuación Provi-

soria de Precios N° 12, suscripta entre la Dirección General de Obras de la

Secretaría de Arquitectura y la empresa SADIC S.A., contratista de la obra,

habiendo renunciado a todo reclamo, conforme lo estipulado por el artículo

14 del Decreto Nº 800/2016.

Que se ha agregado Documento Contable - Nota de Pedido N° 2022/000197

que certica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo

gestionado implica.

Que obra Dictamen N° 273/2022 de la Dirección General de Asuntos Le-

gales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad

a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimenta-

dos los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N° 800/2016,

modicado por Decreto N° 30/2018 y disposiciones de la Resolución Nº

223/216, atento a que se han vericado variaciones en los precios pon-

derados de los factores de costos del contrato superior al diez por ciento

(10%) respecto a los valores contractuales vigentes pudiendo proceder a

la aprobación del nuevo monto del contrato de la obra, debiendo oportuna-

mente suscribir la adenda de contrato correspondiente, habida cuenta que

existe una modicación del precio contractual que produce consecuencias

jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública de que se trata.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N°

273/2022 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta de Aceptación de Adecuación Provisoria

de Precios N° 1 por las variaciones de costos vericadas en el mes de

junio del 2021, en los Trabajos Complementarios N° 2 en la obra: “RE-

CUPERACIÓN DEL EDIFICIO EXISTENTE PARA EL C.P.C., ubicado en

Avda. Richieri esquina Celso Barrios – Bº Jardín Espinosa – CÓRDOBA

– CAPITAL”, por la suma total de Pesos Cuarenta y Seis Millones Ocho-

cientos Dieciocho Mil Doscientos Sesenta y Cinco con Once Centavos ($

46.818.265,11), suscripta el día 28 de junio del 2022, entre la Dirección Ge-

neral de Obras de la Secretaría de Arquitectura, representada en ese acto

por la Arquitecta Jorgelina Llucch y la empresa SADIC S.A., representada

por el Ingeniero Ricardo José DESUMVILA, en su calidad de apoderado,

que como Anexo I, compuesto de una (1) foja, se acompaña y forma parte

integrante del presente instrumento legal.

Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pesos

Cuarenta y Seis Millones Ochocientos Dieciocho Mil Doscientos Sesenta

y Cinco con Once Centavos ($ 46.818.265,11), conforme lo indica la Direc-

ción General de Administración de este Ministerio, en su Documento de

Contabilidad - Nota de Pedido N° 2022/000197, con cargo a Jurisdicción

1.50, Programa 506-011, Partida 12.06.00.00, Obras – Ejecución por Ter-

ceros del P.V.

Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscribir

la enmienda de contrato por adecuación provisoria de precios, debiendo

la empresa SADIC S.A., de corresponder, integrar el importe adicional de

garantía de cumplimiento de contrato.

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a la Di-

rección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuen-

tas de la Provincia, publíquese en el Boletín Ocial, notifíquese, pase a la

Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 272

Córdoba, 22 de agosto de 2022

Expediente N° 0047-008642/2020/R13.-

VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura propicia por

Resolución Nº 000344/2022 la aprobación del Acta de Aceptación de Ade-

cuaciones Provisorias de Precios Nº 4 a 7 respecto de la Obra Madre, y del

Acta de Aceptación de Adecuaciones Provisorias Nº 1 a 7 en los Trabajos

Modicatorios Nº 1 de la obra: “RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR

DE LA NUEVA SEDE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, ubicado en calle

Rivera Indarte N° 33 – Barrio Centro – Localidad de Córdoba – Departa-

mento Capital – Provincia de Córdoba”, ambas suscr iptas con fecha 21 de

junio de 2022, entre la Directora General de Obras de la citada Secretaría

y el Socio Gerente de la Empresa TETRA S.R.L., contratista de la obra.

Y CONSIDERANDO:

Que la Directora General de Coordinación de Obras Públicas, informa que

“…la Adecuación provisoria de precios, que se tramita por el expediente

citado up supra, no se está gestionando por el Portal de Obras Públicas

(P.O.P.) por un error que presenta el sistema…”, por lo que “…A n de evitar

demoras, se decidió llevarlo a cabo en formato papel…”, dando cumpli-

miento a lo establecido por Memorándum Nº 002/2020 de la Dirección Ge-

neral de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas.

Que las Adecuaciones Provisorias de que se tratan encuadran en las pre-

visiones del Decreto Nº 800/2016, modicado por su similar Nº 30/2018

y disposiciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de

Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y Art. 37 del Pliego Particular de Con-