Resolución N° 259 1º Sección: Legislación – Normativas

• Fecha de Entrada en Vigor: 11 de Agosto de 2022
• Emisor: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
• Fecha de la disposición: 5 de Agosto de 2022

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

1a

4

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCII - Nº 162

CORDOBA, (R.A.) JUEVES 11 DE AGOSTO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

“Las Malvinas son argentinas”

con fecha 20 de mayo de 2022, redeterminando a partir del día 1° de abril

de 2022 y hasta la nalización del contrato que operó el 30 de abril de

2022, un nuevo precio mensual en contraprestación por el servicio de lim-

pieza de que se trata, en razón de la variación de costos operada conforme

surge del informe técnico elaborado por el Área Contrataciones, el que

asciende a la suma de pesos doscientos sesenta mil setecientos uno con

noventa y cinco centavos ($ 260.701,95.-).

Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo dispuesto por los ar-

tículos 3, 29 y 30 del Pliego de Bases y Condiciones que rigiera la Licita-

ción Pública 02/2018; Decreto N° 305/14, texto reglamentario de la Ley N°

10.155 y sus modicatorios; Informe Técnico del Área Contrataciones a fs.

33/34; Orden de Compra Nº 2022/000055 confeccionada por la Jefatura de

Área de Administración, ambas dependientes de la Dirección General de

Coordinación Operativa y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección

de Jurisdicción Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 209/2022,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta con la rma SERLI-

GRAL S.R.L. (CUIT N° 30-71158255-6), con fecha 20 de mayo de 2022, la

que como Anexo I con una (1) foja útil forma parte integrante de la presente

Resolución, en concepto de redeterminación de precios a partir del día

1° de abril de 2022 y hasta la nalización del contrato que operó el 30 de

abril de 2022, por variación de costos del servicio integral de limpieza que

prestaba en el inmueble que ocupa la Dirección de Inteligencia Fiscal, sito

en calle Maipú N° 350 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera

adjudicado en el marco de la Licitación Pública N° 02/2018 por Resolución

N° 024/2018 de la Dirección General de Coordinación Operativa, prorroga-

do por Resolución N° 32/2020 de la misma Dirección General y cuyo precio

fuera adecuado en la última prórroga mediante Resolución Ministerial N°

228/2020 con redeterminación de precios aprobada por Resoluciones Mi-

nisteriales N° 060/2021, 141/2021, 225/2021, 282/2021 y 002/2022.

Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la pre-

sente Resolución, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL

VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 57.028,55), a Juris-

dicción 115 –Ministerio de Finanzas-, al Programa 156-000, Partida 3.12.01.00,

“Limpieza y desinfecciones” del P.V., por el periodo del 1° al 30 de abril de 2022.

Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Tribunal de Cuentas

de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Ocial y archívese.

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 259

Córdoba, 5 de agosto de 2022

Expediente Nº 0045-022876/2020/A25.-

VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de

la Provincia de Córdoba solicita la aprobación del nuevo plan de avan-

ce y curva de inversión, correspondiente a la obra: “MEJORAMIENTO DE

CAMINOS RURALES – RUTA PROVINCIAL E-52 – TRAMO: POZO DEL

MOLLE – LOS UCLES (RUTA PROVINCIAL N° 3) – DEPARTAMENTOS:

GENERAL SAN MARTÍN, RÍO II Y UNIÓN”.

Y CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico,

mediante la aplicación Portal de Obras Públicas – POP, de conformidad a

lo prescripto por la Ley Nº 10.618, su Decreto Reglamentario Nº 750/2019,

la Resolución Nº 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Moderniza-

ción, la Resolución Nº 20/2019 de la Dirección General de Compras y Con-

trataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria

de aplicación en la especie.

Que la Dirección General de Asuntos Legales advierte sobre la exis-

tencia de un archivo titulado “Índice”, haciendo plena fe de su contenido.

Que la obra mencionada fue adjudicada al Consorcio Caminero Único,

creado por Ley N° 10.546 y su Decreto Reglamentario N° 1.053/2018, por

Resolución Ministerial N° 163/2021, suscribiéndose el contrato de obra con

fecha 15 de junio de 2021 y el acta de replanteo total confeccionada con

fecha 7 de julio de 2021. Asimismo, el plazo de ejecución de la obra se esta-

bleció en 360 días a contar desde la fecha del Acta de Replanteo (Artículo

1° Resolución N° 163/2021).

Que por Resolución N° 177/2022 se aprobó el nuevo Plan de Avance y

Curva de Inversión Plan 02 y se otorgó una ampliación de plazo hasta el día

30 de octubre de 2022, registrándose un avance acumulado a junio/2022 del

21,23%, según archivos titulados “MEDICIÓN MENSUAL N° 012-0 CORRES-

PONDIENTE AL PERIODO JUN - 2022” y “RESUMEN MEDICIÓN MENSUAL

N° 012-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUN - 2022”.

Que obra en POP Nota de Pedido N° 7 de fecha 7 de junio de 2022, por

la cual la contratista solicita una nueva reformulación del Plan de Trabajo y

de la Curva de Inversión, habiendo renunciado expresamente a reclamar

gastos improductivos, gastos generales directos e indirectos, como cual-

quier otro que pudiera corresponder por la instrumentación, tramitación,

aprobación y/o aplicación del pedido de ampliación de plazo conforme ar-

chivo titulado “NOTA DE CONFORMIDAD POR NUEVO PLAN DE AVAN-

CE Y CURVA DE INVERSIÓN”.

Que según archivo titulado “INFORME RESUMEN DE NUEVO PLAN

DE AVANCE Y CURVA DE INVERSIÓN” se solicita la aprobación del Nue-

vo Plan de Avance y Curva de Inversión atento a “…la nueva distribución

de los trabajos de acuerdo a la realidad imperante en la obra”, manifestando

que se mantiene inalterable el plazo dispuesto contractualmente.

Que se acompaña nuevo Plan de Inversión – Plan 03, contando con el

visto bueno técnico de la Dirección de Vialidad.

Que obra Dictamen Nº 280/2022 de la Dirección General de Asuntos

Legales de este Ministerio en el que se expresa que lucen agregadas las

constancias obrantes en Sistema POP, en especial la intervención de los

organismos con competencia técnica de la Dirección de Vialidad y lo es-

tablecido en el art. 41 correlativos y concordantes del Pliego General de

Condiciones (T.O. por Decreto Provincia N° 4758/77).

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-