Resolución N° 239 1º Sección: Legislación – Normativas
| Fecha de Entrada en Vigor | 20 de Julio de 2022 |
| Emisor | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS |
| Fecha de la disposición | 18 de Julio de 2022 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
11
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIX - TOMO DCXCI - Nº 146
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 20 DE JULIO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
“Las Malvinas son argentinas”
criptos por el Área Emergencias Edilicias del Ministerio de Educación.
Que de la documentación incorporada en autos surge que el Presu-
puesto Ocial asciende a la suma de $ 11.010.241,67 calculado al mes de
abril/2022 y con un plazo de ejecución de treinta (30) días.
Que, mediante informe técnico, el Secretario de Arquitectura, junto a la
Directora General de Proyectos y la Jefatura de Área Gestión Administrativa,
otorgan visto bueno a la documentación obrante en autos, entendiendo que el
proyecto elaborado resulta correcto desde el punto de vista técnico, manifestan-
do que puede servir de base para la contratación de los trabajos propiciados.
Que toma intervención el Área de Estudio de Costos de la Secretaría de
Arquitectura, informando que el presupuesto “…con valores en abril 2022, no
presenta variaciones signicativas con los precios que esta area maneja”.
Que conforme lo previsto en el artículo 3 del Decreto Nº 180/08, el Mi-
nisterio de Educación deberá respetar las disposiciones de la Ley de Obras
Públicas Nº 8.614 y sus modicatorias, entre ellas la Ley N° 10.417 y sus
Decretos Reglamentarios, como toda otra normativa aplicable, en relación
al procedimiento de contratación.
Que dicho organismo deberá también informar oportunamente de la
presente contratación al Registro de Constructores de Obra Pública a los
nes de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7 -segundo párrafo
- del Anexo I del Decreto N° 1.419/17.
Que obra Dictamen Nº 256/2022 de la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio en el que se expresa que, en virtud de las consi-
deraciones de hecho y derecho vertidas en autos, de los informes técnicos
elaborados por las áreas competentes y visto que se da cumplimiento a las
disposiciones de la Ley Nº 8.614, modicada por Ley Nº 10.417, Decretos
Reglamentarios Nº 4.757/77 y Nº 4.758/77, entiende que atento que la obra
supera el índice trescientos (300) resulta oportuno dictar el instrumento
legal por el cual se apruebe la ejecución de la misma, manifestando ex-
presamente que se deberá dar cumplimiento a la precitada normativa a lo
largo de todo el procedimiento, en especial a lo dispuesto en el artículo 7
del Decreto Nº 1.419/2017, con las observaciones allí formuladas. Asimis-
mo, se advierte que no obra en autos informe dominial a través del cual se
acredite titularidad del inmueble, debiendo la repartición de origen obser-
var los extremos legales necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto
del artículo 3º de la Ley Nº 8.614.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº
256/2022 y en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE y consecuentemente AUTORÍZASE la eje-
cución de los trabajos a contratar por el Ministerio de Educación referidos
a la: “OBRA RECONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE TECHO Y DESOBS-
TRUCCIÓN DE DESAGÜES – ESTABLECIMENTO: ESCUELA NICOLÁS
AVELLANEDA – LOCALIDAD: LA FALDA – DEPARTAMENTO: PUNILLA”,
conforme la documentación técnica compuesta por: Memoria Descriptiva,
Pliego de Especicaciones Técnicas, Planilla General de Cómputo, Pre-
supuesto de Demolición, Presupuesto de Instalación Sanitaria, Plan de
Avance, Curva de Inversión y Planos, suscriptos por el Área Emergencias
Edilicias del Ministerio de Educación, cuyo Presupuesto Ocial asciende a
la suma de Pesos Once Millones Diez Mil Doscientos Cuarenta y Uno con
Sesenta y Siete Centavos ($ 11.010.241,67).
Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-
letín Ocial pase al Ministerio de Educación a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N° 239
Córdoba, 18 de julio de 2022
Expediente Nº 0045-022620/2020/A26.-
VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de
la Provincia de Córdoba solicita la aprobación de una ampliación de plazo
y del nuevo plan de avance y curva de inversión, correspondientes a la
obra: “MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES DE LA RED SECUNDARIA
– S390 – TRAMO CALCHÍN OESTE - CARRILOBO”.
Y CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico,
mediante la aplicación Portal de Obras Públicas – POP, de conformidad a
lo prescripto por la Ley Nº 10.618, su Decreto Reglamentario Nº 750/2019,
la Resolución Nº 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Moderniza-
ción, la Resolución Nº 20/2019 de la Dirección General de Compras y Con-
trataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria
de aplicación en la especie.
Que la Dirección General de Asuntos Legales advierte sobre la exis-
tencia de un archivo titulado “Índice”, haciendo plena fe de su contenido.
Que la obra mencionada fue adjudicada al Consorcio Caminero Único,
creado por Ley N° 10.546 y su Decreto Reglamentario N° 1.053/2018, por
Resolución Ministerial N° 222/2020, suscribiéndose el contrato de obra con
fecha 12 de enero de 2021 y el acta de replanteo total confeccionada con
fecha 17 de febrero de 2021. Asimismo, el plazo de ejecución de la obra
se estableció en 300 días a contar desde la fecha del Acta de Replanteo
(Artículo 1° Resolución N° 222/2020).
Que por Resoluciones N° 244/2021 se aprobó el nuevo Plan de Avan-
ce y Curva de Inversión Plan 01, por Resolución Nº 10/2022 se otorgó
una ampliación de plazo hasta el día 12 de junio de 2022 y Nuevo Plan
de Avance y Curva de Inversión Plan 02 y nalmente por Resolución N°
30/2022/Bis, se aprobó la obra Complementaria N° 1 y la Modicación de
obra N° 1, registrándose un avance acumulado a mayo/2022 del 91,78%,
según archivos titulados “RESUMEN MEDICIÓN MENSUAL N° 016-0 CO-
RRESPONDIENTE AL PERIODO MAY - 2022” y “MEDICIÓN MENSUAL
N° 016-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAY - 2022”.
Que obra en POP Nota de Pedido N° 6 de fecha 7 de junio de 2022, por
la cual la contratista solicita una ampliación de plazo de 60 días atento a que
“…en la demora para la aprobación de la Modicación de Obra y Obra Com-
plementaria, la cual se elevó en el mes de septiembre de 2021. La misma,
contemplaba un cambio en el proyecto y una ampliación de cantidades en di-
versos ítems. Dicha modicación fue aprobada recientemente, realizándose
el acta de replanteo de las nuevas cantidades con fecha 6 de junio de 2022.
Por lo que, al no estar disponibles las cantidades para su certicación en los
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba