Resolución N° 233 1º Sección: Legislación – Normativas

• Fecha de Entrada en Vigor: 20 de Julio de 2022
• Emisor: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
• Fecha de la disposición: 15 de Julio de 2022

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

1a

9

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCI - Nº 146

CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 20 DE JULIO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

“Las Malvinas son argentinas”

Resolución N° 233

Córdoba, 15 de julio de 2022

Expediente Nº 0045-023006/2021/A21.-

VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de

la Provincia de Córdoba solicita la aprobación de una ampliación de plazo y

del nuevo plan de avance y curva de inversión, correspondientes a la obra:

“PAVIMENTACIÓN ACCESO A SILVIO PELLICO – RUTA PROVINCIAL N°

S-336 – TRAMO: RUTA NACIONAL N° 2 – SILVIO PELLICO – DEPARTA-

MENTO GENERAL SAN MARTÍN – PROVINCIA DE CÓRDOBA”.

Y CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico,

mediante la aplicación Portal de Obras Públicas – POP, de conformidad a

lo prescripto por la Ley Nº 10.618, su Decreto Reglamentario Nº 750/2019,

la Resolución Nº 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Moderniza-

ción, la Resolución Nº 20/2019 de la Dirección General de Compras y Con-

trataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria

de aplicación en la especie.

Que la Dirección General de Asuntos Legales advierte sobre la exis-

tencia de un archivo titulado “Índice”, haciendo plena fe de su contenido.

Que la obra mencionada fue adjudicada al Consorcio Caminero Único,

creado por Ley N° 10.546 y su Decreto Reglamentario N° 1053/2018, por

Resolución Ministerial N° 239/2021, suscribiéndose el Contrato de Obra

con fecha 13 de agosto de 2021 y el Acta de Replanteo total confeccionada

con fecha 6 de septiembre de 2021. Asimismo, el plazo de ejecución de la

obra se estableció en 180 días a contar desde la fecha del Acta de Replan-

teo (Artículo 1° Resolución N° 239/2021).

Que por Resolución Ministerial Nº 105/2022 se otorgó una ampliación

de plazo hasta el día 14 de mayo de 2022 y se aprobó el nuevo Plan de

Avance y Curva de Inversión – Plan 01 , mientras que por su similar Nº

184/2022, se aprobó una ampliación de plazo hasta el día 28 de junio de

2022 y el nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión – Plan 02; registrán-

dose un avance de obra acumulado al mes de junio de 2022 del 98,05%,

según archivos titulados “RESUMEN MEDICIÓN MENSUAL N° 010-0 CO-

RRESPONDIENTE AL PERIODO JUN - 2022” y “MEDICIÓN MENSUAL

N° 010-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUN - 2022”.

Que obra en POP Nota de Pedido N° 7 de fecha 16 de junio de 2022,

por la cual la contratista solicita una ampliación de plazo de 60 días atento

a “…los inconvenientes que genera la falta de gasoil en el mercado y el

grado de complicación que esto ocasiona en el normal avance de la obra.

Este faltante en el combustible de vital uso para la ejecución de las obras

también se maniesta en una ralentización en la provisión del asfalto nece-

sario para la ejecución de la carpeta asfáltica por parte de las proveedoras

del este material. Asimismo y por los inconvenientes que también sufren

nuestros transportistas, vemos afectada la normal provisión de áridos a la

planta procesadora de concreto asfáltico; lo que trae como consecuencia

la indefectiblemente disminución del ritmo de las tareas en ejecución.”, ha-

biendo renunciado expresamente a reclamar gastos improductivos, gastos

generales directos e indirectos, como cualquier otro que pudiera corres-

ponder por la instrumentación, tramitación, aprobación y/o aplicación del

pedido de ampliación de plazo conforme archivo titulado “NOTA DE CON-

FORMIDAD POR AMPLIACIÓN DE PLAZO”.

Que según archivo titulado “INFORME RESUMEN DE NUEVO PLAN

DE AVANCE Y CURVA DE INVERSIÓN” se indica que el Consorcio Cami-

nero Único, contratista de la obra, solicita la aprobación de la ampliación

de plazo, Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión, concluyendo que

“…se procedió a analizar la documentación presentada por la contratista

observándose que la misma reeja, por una parte, los progresos reales

logrados hasta esta instancia de ejecución de obra y, por otra, una redistri-

bución temporal de los trabajos faltantes del proyecto con sus respectivas

inversiones, para terminar la obra.”

Que se acompaña nuevo Plan de Inversión – Plan 03, contando con

el visto bueno técnico de la Dirección de Vialidad en el citado “INFORME

RESUMEN DE NUEVO PLAN DE AVANCE Y CURVA DE INVERSIÓN”.

Que obra Dictamen Nº 262/2022 de la Dirección General de Asuntos Lega-

les de este Ministerio en el que se expresa que lucen agregadas las constan-

cias obrantes en Sistema POP, en especial la intervención de los organismos

con competencia técnica de la Dirección de Vialidad y lo establecido en el art.

41 correlativos y concordantes del Pliego General de Condiciones (T.O. por

Decreto Provincia N° 4758/77), con las observaciones allí formuladas, que son

de carácter formal y no impiden la prosecución del trámite.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-

do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el

N° 262/2022 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

Artículo 1º.- APRUÉBASE la ampliación de plazo por sesenta (60)

días en la ejecución de la obra: “PAVIMENTACIÓN ACCESO A SILVIO PE-

LLICO – RUTA PROVINCIAL N° S-336 – TRAMO: RUTA NACIONAL N° 2

– SILVIO PELLICO – DEPARTAMENTO GENERAL SAN MARTÍN – PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA”, a cargo del CONSORCIO CAMINERO ÚNICO,

jándose como nueva fecha de vencimiento el día 27 de agosto de 2022.

Artículo 2º.- APRUÉBASE el nuevo Plan de Avance y Curva de Inver-

sión, correspondiente a la obra mencionada en el artículo anterior, confor-

me planilla que, como Anexo I, compuesto de una (1) foja útil forma parte

integrante del presente instrumento legal.

Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Ocial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora para la Reglamenta-

ción y Gestión del Consorcio Caminero Único a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO