Resolución N° 220
| Emisor | Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales |
| Fecha de la disposición | 17 de Agosto de 2016 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
11
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIII - TOMO DCXXII - Nº 206
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 20 DE OCTUBRE DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
S.R.L., del contrato de obra suscripto en consecuencia con fecha 23 de
octubre de 2015, y del Acta de Replanteo de fecha 23 de octubre de 2015.
Que la Jefatura de Área Inspecciones y Certicaciones de la Secreta-
ría de Arquitectura elabora informe en el cual se exponen las modicacio-
nes a ejecutar en la obra principal, surgiendo las presentes necesidades
en el proceso de ejecución de la obra y no estando contempladas en el
proyecto original.
Que se ha incorporado en autos Presupuesto General, Planos y docu-
mentación presentada por la empresa SCALA EMPRESA CONSTRUCTO-
RA S.R.L.
Que la Sección Estudio de Costos de la Secretaría de Arquitectura
interviene en autos vericando los cálculos confeccionados por la contra-
tista, observando diferencias en los Ítem Varios: Reparación de ventanas,
Enlucido de muros y Recambio de tanque de agua, destacando que los
precios modicados en referencia a la reformulación del proyecto, con-
cuerdan con los costos contractuales de la Licitación de la Obra, con fe-
cha de presentación julio de 2015, arrojando un saldo de Demasías de
$ 325.929,51, lo que representa un porcentaje de incidencia del 6,83%
respecto al monto contractual ($ 4.768.780,17), no superando el límite del
30% que establece el artículo 40 de la Ley de Obras Públicas N° 8614 y su
Decreto Reglamentario.
Que la Jefatura de Área de Inspecciones y Certicaciones de la cita-
da Secretaría informa las tareas a ejecutar y su fundamento, las cuales
consisten en: 1) reparación de cubierta de techos y rehacer el relleno de
pendiente, 2) división de tabiques de dormitorios de alumnos para ser uti-
lizados por directivos, docentes y auxiliares, 3) realización de cielorraso
de yeso en la zona de ante baño de alumnos, 4) rehacer todo el tomado
con masilla de los vidrios de las carpinterías de fachadas para su posterior
pintura, 5) extensión de contrapiso de hormigón para completar vereda pe-
rimetral faltante, 6) completar pisos faltantes y 7) cambiar tanque de agua
y acondicionamiento general de sanitarios.
Que asimismo informa que se prevé un plazo de ejecución de cuarenta
y cinco (45) días aclarando que la obra no tiene otro pedido de adicionales
o modicatorios y cuenta con un avance del 99,62% al mes de agosto de
2016.
Que obra en autos copia de la Resolución N° 264/2016 de la Secretaría
de Arquitectura mediante la cual se amplía el plazo de ejecución de la obra
hasta el 18 de agosto de 2016.
Que luce incorporado el correspondiente Documento Contable (Nota
de Pedido), en cumplimiento de lo establecido por el artículo 13 de la Ley
N° 8614.
Que se adjunta en autos el correspondiente Certicado de Habilitación
para Adjudicación expedido por el Registro de Constructores de Obras (ar-
tículo 23 correlativos y concordantes del Decreto N° 809/96).
Que obra Dictamen N° 338/16 del Departamento Jurídico de la Direc-
ción General de Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa
que los Trabajos Modicatorios que se propician encuadran en lo estable-
cido por los artículos 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas N° 8614, toda
vez que –según los informes técnicos obrantes en autos- el porcentaje de
incidencia es del 6,83 % sobre el monto contractual, no excediendo el 30 %
previsto en el citado artículo 40 pudiendo en consecuencia dictarse el acto
administrativo correspondiente.
Por ello, la normativa citada, lo dictaminado por el Departamento Jurí-
dico de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el
N° 338/2016, y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- ADJUDÍCANSE los trabajos modicatorios necesarios de
efectuar en el Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estruc-
tura y de las Instalaciones Eléctrica, Sanitaria, de Gas, Servicio Contra
Incendio e Instalación Solar Térmica y la Ejecución de la Obra: “AMPLIA-
CIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN EDILICIA DE LA ESCUELA RURAL Y
ALBERGUE PATRICIAS ARGENTINAS, UBICADA EN CAMINO PÚBLICO
- PARAJE LA CANDELARIA - DEPARTAMENTO CRUZ DEL EJE - PRO-
VINCIA DE CÓRDOBA””, consistentes en: 1) reparación de cubierta de te-
chos y rehacer el relleno de pendiente, 2) división de tabiques de dormi-
torios de alumnos para ser utilizados por directivos, docentes y auxiliares,
3) realización de cielorraso de yeso en la zona de ante baño de alumnos,
4) rehacer todo el tomado con masilla de los vidrios de las carpinterías de
fachadas para su posterior pintura, 5) extensión de contrapiso de hormigón
para completar vereda perimetral faltante, 6) completar pisos faltantes y 7)
cambiar tanque de agua y acondicionamiento general de sanitarios, a la
Empresa SCALA EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L., contratista de la
obra principal, por la suma de Pesos Trescientos Veinticinco Mil Novecien-
tos Veintinueve con Cincuenta y Un Centavos ($ 325.929,51), establecién-
dose un plazo de ejecución de obra de cuarenta y cinco (45) días.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos
Trescientos Veinticinco Mil Novecientos Veintinueve con Cincuenta y Un
Centavos ($ 325.929,51), conforme lo indica la Dirección General de Ad-
ministración de este Ministerio en su Documento de Contabilidad (Nota de
Pedido) Nº 2016/000747, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-005,
Partida 12.06.00.00 del P.V.
Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscri-
bir el respectivo contrato, previo cumplimiento por parte del adjudicatario
de los recaudos legales pertinentes, debiendo la contratista suscribir la
Addenda correspondiente y ampliar la garantía contractual pertinente.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección Ge-
neral de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la Pro-
vincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Ocial, pase a la Secretaría
de Arquitectura a sus efectos y archívese.
FDO: CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS
VIALES
Resolución N° 220
Córdoba, 17 de agosto de 2016
Expediente Nº 0045-017644/2015.-
VISTO:
Este expediente en el que la Dirección Provincial de Vialidad propicia
por Resolución Nº 00512/2016 se contrate en forma directa la ejecución de
los trabajos de la Obra: “CONSERVACIÓN DE RUTINA EN RUTA PROVIN-
CIAL N° E-90 – TRAMO: ALCIRA – GENERAL CABRERA”, con el Consor-
cio Caminero N° 72 de General Cabrera, por la suma de $ 1.000.000,00.
Y CONSIDERANDO:
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba