Resolución N° 219 1º Sección: Legislación – Normativas

• Fecha de Entrada en Vigor: 27 de Noviembre de 2017
• Emisor: Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales
• Fecha de la disposición: 16 de Agosto de 2017

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

1a

5

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXV - Nº 226

CORDOBA, (R.A.) MARTES 21 DE NOVIEMBRE DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

mezcla asfáltica en caliente en algunos sectores muy sinuosos, donde la

tracción de los vehículos requiere de mayor espesor y ancho de la carpeta

de rodamiento, para garantizar la duración de la misma y seguridad en la

maniobra de camiones de gran porte. Se prevé establecer en función de

los trabajos necesarios, la ampliación de los ítems de insumos con asfalto,

conforme se detalla en planilla comparativa y nuevo cómputo métrico.

Que obran en autos Memoria Descriptiva, Pliego Particular Com-

plementario de Condiciones Nº 1, Pliego Particular de Especicaciones

Técnicas, Cómputo Métrico, Presupuesto, Planilla Comparativa de Obras,

conformidad de la contratista y la renuncia a todo gasto improductivo que

pudiera generarse como consecuencia de la instrumentación y tramitación

de la presente Modicación de Obra Nº 1.

Que el Departamento I Obras por Administración y Servicios Genera-

les de la Dirección Provincial de Vialidad, produce informe técnico sobre los

aumentos de los ítems originados por la reformulación del proyecto, cuya

planilla comparativa arroja una diferencia en más de $ 2.357.676,80, repre-

sentando un incremento del 29,05% del monto contractual, ascendiendo

el monto total de la obra a la suma de $ 10.474.037,52, lo que requiere

una ampliación del plazo de obra, llevando la fecha de nalización de los

trabajos al día 22 de diciembre de 2017.

Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento Conta-

ble - Nota de Pedido N° 2017/000453, en cumplimiento a lo establecido por

el artículo 13 de la Ley N° 8614 y 58 primer párrafo del Decreto Reglamen-

tario Nº 4758/77.

Que obra Dictamen N° 263/2017 de la Dirección General de Asuntos

Legales de este Ministerio en el que se expresa que, atento a las constan-

cias obrantes en autos y antecedentes de hecho y de derecho esgrimidos

en los informes técnicos agregados, considera que los Trabajos Modica-

torios que se propician encuadran en las previsiones de los artículos 40 y

41 de la Ley de Obras Públicas 8614, toda vez que los mismos no superan

el 30% del contrato original.

Que asimismo, maniesta que en virtud de lo establecido en la ley

10.220, por tratarse de recursos afectados, puede aprobarse y en conse-

cuencia adjudicarse a la Municipalidad de Villa de las Rosas, la ejecución

de los trabajos modicatorios de la obra de que se trata.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-

do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el

N° 263/2017 y su proveído de fecha 13 de setiembre de 2017 y en uso de

sus atribuciones,

EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- APRUÉBASE la Modicación de Obra Nº 1, correspon-

diente a los trabajos de: “PAVIMENTACIÓN CAMINO PROVINCIAL LAS

ROSAS – LAS CHACRAS – LOS MOLLES – Longitud 9,5 Km.” y conse-

cuentemente ADJUDÍCASE la ejecución de los mismos a la Municipalidad

de Villa de las Rosas, contratista de la obra principal, por la suma de Pesos

Dos Millones Trescientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Setenta y Seis

con Ochenta Centavos ($ 2.357.676,80), conforme Planilla que como Ane-

xo I, compuesto de una (1) foja, integra la presente Resolución.

Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pe-

sos Dos Millones Trescientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Setenta y

Seis con Ochenta Centavos ($ 2.357.676,80), conforme lo indica el Depar-

tamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad

dependiente del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales en su

Documento de Contabilidad - Nota de Pedido N° 2017/000453, con cargo a

Jurisdicción 1.50, Programa 504-002, Partida 12.06.00.00, Obras – Ejecu-

ción por Terceros, Centro de Costo 1400 del P.V.

Artículo 3º.- APRUÉBASE la conformidad expresada por la Munici-

palidad de Villa de las Rosas sobre los aumentos de los ítems originados

por la reformulación del proyecto y la renuncia a todo gasto improductivo

que pudiere generarse como consecuencia de la instrumentación y trami-

tación de la presente modicación de obra.

Artículo 4º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provin-

cial de Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra, previo cumpli-

miento por parte del adjudicatario de los recaudos legales pertinentes.

Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Departa-

mento Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al

Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Ocial, notifíquese, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.

FDO: CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS

VIALES

Resolución N° 219

Córdoba, 16 de agosto de 2017

Expediente N° 0047-004055/2015/R6.-

VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura dependien-

te de este Ministerio propicia por Resolución Nº 339/2017, se adjudique la

ejecución de los trabajos modicatorios necesarios de efectuar en la obra:

“Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Instalación Eléctrica,

Sanitaria, Gas, Gases Médicos, Termomecánica, Ser vicio Contra Incen-

dio y la ejecución de la obra “REFACCIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN

DEL PABELLÓN 4 en el HOGAR DE ANCIANOS “ELPIDIO GONZALEZ”,

ubicado en Calle S/Nº – ZONA RURAL – DESPEÑADEROS – DEPAR-

TAMENTO SANTA MARÍA – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, a la Empresa

CARLOS E. MARTINEZ, contratista de la obra principal, por la suma de

$ 834.498,55.

Y CONSIDERANDO:

Que obra copia certicada de la Resolución N° 176/2015 de este Mi-

nisterio, por la cual se adjudicó la obra principal a la Empresa CARLOS E.

MARTINEZ, del contrato de obra suscripto en consecuencia con fecha 19

de febrero de 2016 y del Acta de Replanteo de fecha 13 de mayo de 2016.

Que obran en autos copias de las notas del Director del Hogar de An-

cianos de Despeñaderos “Elpidio González”, en la que describe las modi-

caciones necesarias de realizar en la obra referida, especícamente en el

Pabellón 4 y Sala de Cuidados Críticos.

Que se han incorporado en autos Planos, Presupuesto General y Parti-

culares de Instalaciones, Presupuesto General Economías y Demasías de

Obra, Análisis de Precio, Plan de Avance y Curva de Inversión - Demasías

de Obras y documentación presentada por la Empresa CARLOS E. MAR-

TINEZ, fundamentando su pedido, mientras que la Secretaría de Arqui-

tectura elaboró Documentación Técnica del Proyecto, Computo Métrico y