Resolución N 11/GCABA/SSIYOP/10

• Jefe de Gobierno: Mauricio Macri
• Emisor: Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas
• Fecha de la disposición: 23 de Abril de 2010

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

SUBSECRETARÍA DE INGENIERÍA Y OBRAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN N 11/GCABA/SSIYOP/10SE CONVALIDA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 2 DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO ENTORNO MONUMENTO AL RESERO

Buenos Aires, 23 de abril de 2010

RESOLUCIÓN N° 11 - SSIYOP/10

Buenos Aires, 23 de abril de 2010.

VISTO: el Decreto N° 325-GCBA-08; el Registro N° 312.944-SSIyOP-10, EL Registro N° 335.943-SSIyOP-2010, por el que tramita la convalidación de la Ampliación de Plazo N° 2 para la obra "Mejoramiento del Espacio Público Entorno Monumento al Resero" y,

CONSIDERANDO:

Que la obra que se trata fue adjudicada a la Empresa Instalectro S.A. por Resolución N° 164-SSPUAI-08, de fecha 16 de Diciembre de 2008, y tramitada por Expediente N° 34.933/2008;

Que con fecha 20 de abril de 2009 se firmó un Acta Acuerdo entre Instalectro S.A. y la Subsecretaria de Proyectos de urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, mediante la cual se anuló la Adjudicación de la Licitación Pública N°1472/2008;

Que la Obra se adjudicó a la Empresa Grape Constructora S.A. por Resolución N° 8-SSIyOP-09 de fecha 05 de mayo de 2009;

Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la empresa adjudicataria fue suscripta el día 19 de mayo de 2009;

Que la obra que se trata comenzó el día 26 de mayo de 2009, como se especifica en el Acta de Inicio correspondiente;

Que mediante Resolución N° 36-SSIyOP-09, con fecha 10 de diciembre de 2009, se aprobó una ampliación de plazo de 54 días corridos, llevando la fecha de finalización de la obra al 20 de octubre de 2009;

Que se encuentra en análisis un nuevo balance de economías y demasías en función del nuevo proyecto que realizó la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura para adecuar el mismo a la intención de preservar el adoquinado histórico y las vías de tranvía hallados debajo del asfalto de la calzada correspondiente al paseo Liborio Pupillo;

Que mediante Registro N°...