Resolución N° 206
| Emisor | Ministerio de finanzas |
| Fecha de la disposición | 5 de Julio de 2018 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
5
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CV - TOMO DCXLII - Nº 125
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 5 DE JULIO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
yectos de la Secretaría de Arquitectura incorpora en autos Memoria Pliego,
Croquis, Informe de Dominio, Pliego Particular de Condiciones con sus
Anexos que rigen la presente contratación, como así también Presupuesto
Ocial por la suma de $ 6.700.000,00, a valores del mes de junio de 2017,
con un plazo de ejecución de sesenta (60) días.
Que según consta en estas actuaciones se invitaron a cotizar a tres
(3) rmas, a saber: Jorge Pascual Sergio TIGANO (AQUAMOV), ORDAGO
S.R.L. e INGENIAR S.A., dándose cumplimiento a las disposiciones del
artículo 8 de la Ley Nº 8.614, modicada por Ley Nº 10.417.
Que obra en autos Acta de Apertura de las propuestas a la Compul-
sa Abreviada Nº 1/2018 e Informe de la Comisión de Estudio de Ofertas,
conforme lo establecido por el artículo 1° - punto 1.4.1 del Anexo II al De-
creto N° 1.823/2016, en el que se indica que la propuesta de la rma Jorge
Pascual Sergio TIGANO (AQUAMOV) por la suma de $ 6.500.000,00, que
representa un porcentaje del 02,98%, por debajo del Presupuesto Ocial,
resulta ser la más conveniente, ajustándose a Pliegos y reuniendo las con-
diciones técnicas exigidas, conforme el análisis legal y técnico efectuado.
Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento Con-
table - Nota de Pedido Nº 2018/000371, en cumplimiento de lo establecido
por artículo 13 de la Ley N° 8614.
Que se adjunta en autos la correspondiente Constancia de Inscripción
del Registro Ocial de Proveedores y Contratista del Estado (R.O.P. y C.E.)
/ Registro de Constructores de Obra Pública (R.C.O.), conforme las previ-
siones del Decreto Nº 1419/2017 y modicatorios.
Que obra Dictamen Nº 156/2018 del Departamento Jurídico de este
Ministerio en el que se expresa que, de conformidad a las constancias
obrantes en autos y lo manifestado por la Comisión de Estudio de Ofertas
de la Secretaría de Arquitectura, corresponde contratar por compulsa abre-
viada la ejecución de los trabajos de que se trata con la rma Jorge Pas-
cual Sergio TIGANO (AQUAMOV), en los términos del artículo 8º de la Ley
Nº 8614, modicada por Ley Nº 10.417, artículo 1º y siguientes del Anexo II
al Decreto Nº 1.823/2016, reglamentario de la precitada Ley y conforme las
disposiciones del Decreto Nº 30/2018.
Que asimismo, la Subsecretaría de Arquitectura deberá informar opor-
tunamente al Registro de Constructores de Obra Pública la contratación
dispuesta por el presente instrumento legal, a los nes de dar cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 7 - segundo párrafo del Anexo I al Decreto
1419/2017.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por
el Departamento Jurídico de este Ministerio con el Nº 156/2018 y en uso de
sus atribuciones;
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- ADJUDÍCASE por Compulsa Abreviada de la obra: “RE-
PARACIÓN INTEGRAL DE CINCO (5) FUENTES DE AGUA UBICADAS
EN: NUDO VIAL VELÉZ SARSFIELD, PARQUE DE LAS TEJAS, MONU-
MENTO AL GENERAL JUAN BAUTISTA BUSTOS, FARO DEL BICENTE-
NARIO Y MUSEO SUPERIOR DE BELLAS ARTES EVITA (ex PALACIO
FERREYRA) – LOCALIDAD E CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”,
con la rma Jorge Pascual Sergio TIGANO (AQUAMOV) - CUIT Nº 20-
16904969-7, por la suma de Pesos Seis Millones Quinientos Mil
($ 6.500.000,00).
Artículo 2°.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de
Pesos Seis Millones Quinientos Mil ($ 6.500.000,00), según lo indica la
Dirección General de Administración de este Ministerio en su Documen-
to de Contabilidad – Nota de Pedido N° 2018/000371, con cargo a Juris-
dicción 1.50, Programa 506-011, Partida 12.06.00.00, Obras – Ejecución
por Terceros del P.V cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-011, Partida
12.06.00.00, Obras – Ejecución por Terceros del P.V.
Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscri-
bir el respectivo contrato de obra, previo cumplimiento por parte del adjudi-
catario de los recaudos legales pertinentes.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección Ge-
neral de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Ocial, notifíquese, pase
a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
MINISTERIO DE FINANZAS
Resolución N° 206
Córdoba, 3 de julio de 2018
VISTO: El expediente Nº 0032-046491/2018, en que se tramita el expurgo
de la Documentación Registral del Registro General de la Provincia, cuyo
plazo de retención se encuentra vencido y en consecuencia susceptible de
ser expurgada.
Y CONSIDERANDO:
Que obra Resolución N° 01/18 de la Dirección de Archivo de Gobierno
que dispone autorizar al Registro General de la Provincia a la eliminación
de la documentación, según el procedimiento establecido en los Decretos
N° 1659/97 y N° 1782/17 y dispone la guarda digital de los listados de la
documentación a eliminar en tamaño normal.
Que obran listas de la Documentación Registral cuyo expurgo se pro-
picia, donde se datalla la misma, conforme lo dispone el Artículo 4 del De-
creto N° 1782/17, debidamente suscriptos por la Dirección de Jurisdicción
Archivo de Gobierno.
Que el Artículo 5º del Decreto Nº 1782/17, modicatorio del Decreto
N° 1659/97 dispone la exhibición de los listados en todas las Mesas de
Entrada y Salida del Registro General de la Provincia y en la página web
de la Repartición, además de la forma prevista por el artículo 58 de la Ley
N° 5350 (T.O. 658) por el término de cinco (5) días hábiles.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas y de acuerdo con lo dictami-
nado por la Dirección de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 347/18,
EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E L V E :
Artículo 1º DISPONER la exhibición por el término de cinco (5) días
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba