Resolución N° 2-MDUYTGC/18

• Emisor: Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
• Fecha de la disposición: 11 de Enero de 2018

Buenos Aires, 2 de enero de 2018

VISTO:

La Ley Nacional N° 13064, La Ley N° 5460 (Texto consolidado por Ley N° 5666), los Decretos Nros. 359/GCBA/15, 363/GCBA/15 y sus modificatorios, 203/GCBA/16, la Resolución N° 270-MDUGC/14, 293-MDUGC/15, 4-MDUYTGC/15, 51-MDUYTGC/16, 362-MDUYTGC/16, 456-MDUYTGC/16, 689-MDUYTGC/16, 907-MDUYTGC/16 y 5-MDUYTGC/17, los Expedientes Electrónicos Nos. 2357288-MGEYA-DGPUYA-2014 y 2017-9233047-MGEYA-DGOIYA, y

CONSIDERANDO:

Que la Obra "Área Prioridad Peatón Calle Esmeralda I" fue adjudicada a la Empresa DAL CONSTRUCCIONES S.A. por Resolución N° 270-MDUGC/14, de fecha 12 de agosto de 2014, por un monto total de PESOS VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRES CON 82/100 ($ 26.962.603,82) y tramitada por Expediente Electrónico N° 2014-2357288-MGEYADGPUYA;

Que la Contrata entre el entonces Ministerio de Desarrollo Urbano y la Empresa adjudicataria fue suscripta el 23 de septiembre del 2014;

Que el inicio de la Obra operó el día 27 de Octubre de 2014 según su Acta de Inicio, con un plazo de diez (10) meses y su finalización operaba el día 27 de agosto de 2015;

Que, por Resolución N° 293-MDUGC/15 se aprobó la Ampliación de Plazo N° 1, por 90 días, trasladando la fecha de finalización al día 25 de Noviembre de 2015;

Que por Resolución N° 4-MDUYTGC/15, se aprobó el balance de Economías y Demasías N° 1 por un monto de PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 99/100 ($ 4.970.240,99) que representa un incremento del 18,43 % sobre el valor del contrato;

Que, por Resolución N° 51-MDUYTGC/16 se aprobó la Ampliación de Plazo N° 2, por ciento veintisiete (127) días, trasladando la fecha de finalización al día 31 de Marzo de 2016;

Que, por Resolución N° 362-MDUYTGC/16 se aprobó la Ampliación de Plazo N° 3, trasladando la fecha de finalización al día 30 de abril de 2016;

Que, por Resolución N° 456-MDUYTGC/16 se aprobó la Ampliación de Plazo N° 4, trasladando la fecha de finalización al día 31 de julio de 2016;

Que por Resolución N° 689-MDUYTGC/16 se aprobó la Ampliación de Plazo N° 5, que llevó la fecha de finalización de la obra al día 28 de Diciembre de 2016;

Que por Resolución N° 907-MDUYTGC/16...